Без рубрики

О внесении изменений в распоряжение Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы от 30.03.2009 N 07-14-48/9

Распоряжение Департамента капитального ремонта жилищного фонда г. Москвы от 31.08.2009 N 07-14-487/9

В целях эффективного проведения претензионно-исковой работы по государственным контрактам, заключаемым в рамках реализации мероприятий Городской целевой программы по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2008-2014 гг.:
1. Внести изменения и дополнения в распоряжение Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы от 30.03.2009 N 07-14-48/9 "Об утверждении Регламента взаимодействия Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы и государственных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Департамента, по претензионно-исковой работе":
1.1. Изложить п. 4.6 Регламента в следующей редакции:
"4.6. Сотрудники юридической службы ГУ "УКРиС" еженедельно в четверг обобщают информацию по претензионно-исковой работе и направляют соответствующую информацию в Отдел правового обеспечения Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы.".
1.2. Изложить приложения N 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 14, 16, 18 в редакции согласно приложениям 1-17 к настоящему распоряжению.
1.3. Дополнить Регламент приложениями N 24, 25 в редакции согласно приложениям 18-19 к настоящему распоряжению.
1.4. В пункте 6.2 Регламента слово "Еженедельно" заменить на слова "Один раз в две недели".
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента Елистратова И.Г.

Руководитель Департамента А.Л. Кескинов

Приложение 1 к распоряжению Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы от 31 августа 2009 г. N 07-14-487/9

Приложение N 1 к Регламенту

 На бланке Государственного заказчика Генеральному директору ________________________ Наименование организации Ф.И.О. УВЕДОМЛЕНИЕ О НАРУШЕНИИ СРОКОВ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ "__" __________ 200__ г. между Государственным учреждением Департаментакапитального ремонта жилищного фонда по АО (Государственный заказчик) и____________ (Генподрядчик) был заключен Государственный контракт _________на выполнение городского заказа по выполнению _____________________________ вид городского заказав многоквартирном доме по адресу: ____________________________ На сегодняшний день Вашей организацией срываются сроки выполненияработ согласно Графику производства работ.┌─────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────────────┐│Этап, подэтап│Дата окончания │Количество дней │Стоимость этапа, ││работ │работ по графику │просрочки │подэтапа без НДС с ││ │ │ │учетом тендерного ││ │ │ │снижения │├─────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│ │ │ │ │└─────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────────────┘ Просим Вас устранить отставание от графика в срок до___________________ (рекомендовано - не более 5 рабочих дней). В случае непринятия мер по устранению отставания от графика проведенияработ на Объекте в установленный срок к Вашей организации будут примененысанкции, предусмотренные заключенным Государственным контрактом.Директор Ф.И.О.

Приложение 2 к распоряжению Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы от 31 августа 2009 г. N 07-14-487/9

Приложение N 2 к Регламенту

 На бланке Государственного заказчика Генеральному директору ________________________ Наименование организации Ф.И.О. ПРЕДПИСАНИЕ ПО КАЧЕСТВУ РАБОТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ "__" __________ 200__ г. между Государственным учреждением Департаментакапитального ремонта жилищного фонда по АО/ГУ "Жилкооперация"(Государственный заказчик) и __________________ (Генподрядчик) был заключенГосударственный контракт _______________ на выполнение городского заказа по_______________________ в многоквартирном доме по адресу: _________________ вид городского заказа На вышеуказанном объекте зафиксировано низкое качество производимыхработ (наименование этапов, подэтапов работ), а также несоблюдениетехнологии производства работ по __________________ Просим Вас устранить выявленное нарушение до ___________ (рекомендовано- не более 5 рабочих дней). В случае непринятия мер по устранению нарушений на Объекте вустановленный срок к Вашей организации будут применены санкции,предусмотренные заключенным Государственным контрактом.Директор Ф.И.О.

Приложение 3 к распоряжению Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы от 31 августа 2009 г. N 07-14-487/9

Приложение N 3 к Регламенту

 На бланке Государственного заказчика Генеральному директору ________________________ Наименование организации Ф.И.О. ПРЕТЕНЗИЯ "__" _____________ 200__ г. между Государственным учреждениемДепартамента капитального ремонта жилищного фонда по АО/ГУ "Жилкооперация"(Государственный заказчик) и __________________________ (Генподрядчик) былзаключен Государственный контракт _______________ на выполнение городскогозаказа по _______________________ в многоквартирном доме по адресу: _______ вид городского заказа______________________________ Пунктом ____ Государственного контракта установлен срок окончания работна объекте - ________ По состоянию на "__" _____ 200_ года в соответствии сАктом простоя от ___ работы _______________ (наименование этапов, подэтаповработ) на данном объекте не ведутся/ведутся с просрочкой исполнения на ____(______) дней. Согласно п. _____________ Контракта за нарушение сроков выполнения работГенподрядчик уплачивает Государственному заказчику пеню в размере ________%(______ процент) от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки. В соответствии со Справками о стоимости выполненных работ и затрат(локальной сметой) сумма работ _____ (наименование этапов, подэтапов работ)составляет _____ рублей ____ копейки (_____ рублей _____ копейки), с учетомтендерного снижения (___%) составляет _____ рублей ____ копейки (___ рублей______ копейки), без НДС 18% ______ составляет ______ рублей ______ копейки(______ рублей ______ копейки). Сумма работ по государственному контракту составляет _____ рублей _____копеек (_______ рублей ________ копеек). Соответственно сумма пени, подлежащая уплате _____________ за просрочкувыполнения обязательств, равна (расчет пени) ________ рубль _______ копейки(______ рубль ______ копейки). В соответствии с вышеизложенным ГУ Департамента капитального ремонтажилищного фонда города Москвы по АО (Государственный заказчик по Контракту)просит Вас в десятидневный срок с момента получения настоящей претензииоплатить сумму пени в соответствии с п. __ Государственного контракта N ___от "__" _______ 200__ г. в размере _____ рубль ______ копейки (______ рубль_____ копейка). В случае неуплаты суммы пени, предусмотренной Государственнымконтрактом, ГУ Департамента капитального ремонта жилищного фонда городаМосквы по АО будет вынуждено обратиться в Арбитражный суд города Москвы зазащитой своих прав и законных интересов в соответствии с п. 1 ст. 11, ст.12 Гражданского кодекса РФ, ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса РФ ип. __ Государственного контракта N ___ от "__" ________ 200__ г.Реквизиты: ______________________:Директор Ф.И.О.Главный бухгалтер Ф.И.О.

Приложение 4 к распоряжению Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы от 31 августа 2009 г. N 07-14-487/9

Приложение N 4.1 к Регламенту

СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА N ___ ОТ "__" ________ 200__ Г. НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО ЗАКАЗА ПО __________

г. Москва "__" _________ 200__ г.

Государственное учреждение Департамента капитального ремонта жилищного фонда по АО, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице директора __________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________ "__", именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице генерального директора ________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в связи с неисполнением/ ненадлежащим исполнением Генподрядчиком своих обязательств, предусмотренных Государственным контрактом N ___ от "__" ____________ 200__ г. на выполнение городского заказа по _____________, в соответствии с пп. 6.1 и 14.8 Государственного контракта заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Стороны договорились расторгнуть Государственный контракт N ___ от "__" ___________ 200__ г. на выполнение городского заказа по ________ с момента регистрации настоящего Соглашения в ЕАИСТ в порядке, предусмотренном действующим законодательством г. Москвы.
Настоящим Стороны признают, что основанием к расторжению Государственного контракта послужило неисполнение/ненадлежащее исполнение Генподрядчиком п. 6.1 Государственного контракта применительно к срокам выполнения работ по Контракту в соответствии с Графиком производства работ (приложение N 1 к Государственному контракту).
2. Генподрядчик в соответствии с п. 12.3 Государственного контракта в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания настоящего Соглашения перечисляет Государственному заказчику неустойку за неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств по срокам капитального ремонта Объекта в соответствии с этапами, установленными Графиком производства работ. Размер неустойки, подлежащей уплате в соответствии с настоящим Соглашением, составляет _____________ руб. и подтверждается подписанным Сторонами Расчетом неустойки, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
3. Стороны признают, что на дату расторжения Государственного контракта Генподрядчиком выполнены работы по Государственному контракту в объеме, указанном в Акте выверки объемов работ, фактически выполненных на Объекте N ____ от ___.___.200__ (приложение N 1 к настоящему Соглашению, далее по тексту — Акт выверки), а также в Акте приема-передачи выполненных на Объекте работ от N ______ от ___.___.200__ (далее по тексту — Акт приема-передачи). Стоимость фактически выполненных к моменту подписания настоящего Соглашения Генподрядчиком работ в соответствии со Сметой, составленной на основании Акта выверки и Акта приема-передачи, составляет __________ руб., в т.ч. НДС 18% _________
4. Стороны признают, что на дату расторжения Государственного контракта Государственным заказчиком перечислены Генподрядчику в качестве оплаты работ по Государственному контракту денежные средства в размере ______ (____) рублей, в т.ч. НДС 18% — _______ (_____) рублей.
5. Генподрядчик осуществил возврат суммы выплаченных в счет оплаты работ денежных средств Государственному заказчику, превышающей стоимость фактически выполненных работ на объекте, в размере ___________ рублей _____ коп.
6. Объект освобожден Генподрядчиком от строительного мусора, привлеченных к выполнению работ строительных машин и механизмов, иного принадлежащего Генподрядчику имущества и сдан Государственному заказчику по Акту; надлежащим образом выполненные к моменту расторжения Государственного контракта работы в порядке, предусмотренном статьей 7 Государственного контракта, сданы Государственному заказчику по Акту приема-передачи; полный комплект полученной в ходе исполнения Государственного контракта проектно-сметной документации, а также полный комплект оформленной Генподрядчиком в течение срока действия Государственного контракта исполнительной документации в соответствии с п. 6.1.27 Государственного контракта сданы Государственному заказчику по Акту.
7. С момента подписания настоящего Соглашения и/или предусмотренного п. 6 настоящего Соглашения Акта приема-передачи выполненных работ Генподрядчик несет гарантийные обязательства в объеме, определенном статьей 10 Государственного контракта.
8. Денежные средства, подлежащие уплате Государственному заказчику в соответствии с п. 2 настоящего Соглашения, перечисляются Генподрядчиком по следующим реквизитам:
 _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
9. Обязательства сторон, возникшие по Государственному контракту N ___ от "__" _______________ 200__ г. на выполнение городского заказа по _________, за исключением гарантийных обязательств Генподрядчика на выполненные до даты расторжения Контракта и принятые Заказчиком работы и использованные при их выполнении материалы, конструкции, оборудование, а также обязательств по перечислению суммы неустойки, прекращаются с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
10. За просрочку Генподрядчиком исполнения принятых на себя в соответствии с настоящим Соглашением обязательств Генподрядчик выплачивает Государственному заказчику неустойку из расчета 0,1% от подлежащей уплате Генподрядчиком в соответствии с настоящим Соглашением денежной суммы за каждый день просрочки.
11. Иных претензий относительно исполнения обязательств по Государственному контракту N __ от "__" __________ 200__ г. на выполнение городского заказа по ____________ Стороны друг к другу не имеют.
12. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, — по одному для каждой из сторон и вступает в силу с момента его регистрации в ЕАИСТ в порядке, предусмотренном действующим законодательством г. Москвы.
13. Приложения к настоящему Соглашению:
13.1. Приложение N 1 — Акт выверки объемов работ.
13.2. Приложение N 2 — Смета на основании акта выверки объемов работ.
13.3. Приложение N 3 — Акт сверки взаимных расчетов на момент подписания соглашения.
13.4. Приложение N 4 — Расчет процентов по неустойке.
 13.5. _________________________________________________________________ 14. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:Государственный заказчик:Генподрядчик:ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕНПОДРЯДЧИКЗАКАЗЧИК________________ ________________ Ф.И.О. Ф.И.О.

Приложение 5 к распоряжению Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы от 31 августа 2009 г. N 07-14-487/9

Приложение N 4.2 к Регламенту

РАСТОРЖЕНИЕ ГОСКОНТРАКТА ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН В СВЯЗИ С ОТКАЗОМ ЖИЛЬЦОВ ОТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ДАННАЯ ФОРМА ПРИМЕНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ Генподрядчик не приступил к выполнению работ на Объекте, аванс по письму-заявке не выплачивался.

СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА N ___ ОТ "__" _______ 200__ Г. НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО ЗАКАЗА ПО _____________

г. Москва "__" ________ 200__ г.

Государственное учреждение Департамента капитального ремонта жилищного фонда по АО, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице директора ________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________ "_____", именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице генерального директора ____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые "Стороны",
в связи с отказом жильцов многоквартирного дома, являющегося Объектом капитального ремонта в соответствии с Государственным контрактом N ___ от "__" _____ 200__ г., от капитального ремонта заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Стороны договорились расторгнуть Государственный контракт N __ от "__" _________ 200__ г. на выполнение городского заказа по ________ с момента регистрации настоящего Соглашения в ЕАИСТ в порядке, предусмотренном действующим законодательством г. Москвы.
Настоящим Стороны признают, что основанием к расторжению Государственного контракта послужил отказ жильцов многоквартирного дома, являющегося Объектом капитального ремонта в соответствии с Государственным контрактом N ___ от "__" ________ 200__ г., от капитального ремонта, что подтверждается Протоколом общего собрания жильцов многоквартирного дома по адресу ______________________ (приложение N 4 к настоящему Соглашению) от ___.___.200__
2. Стороны признают, что на дату расторжения Государственного контракта Генподрядчиком работы по Государственному контракту не производились.
3. Стороны признают, что на дату расторжения Государственного контракта Государственным заказчиком оплата работ по Государственному контракту, в том числе авансирование по письменному запросу Генподрядчика в порядке п. 3.6 Государственного контракта, не производилась.
4. Генподрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания настоящего Соглашения обязан освободить Объект от принадлежащего Генподрядчику имущества и сдать Объект Государственному заказчику по Акту; сдать Государственному заказчику по Акту полный комплект полученной в ходе исполнения Государственного контракта проектно-сметной документации.
5. Обязательства сторон, возникшие по Государственному контракту N ___ от "__" ___________ 200__ г. на выполнение городского заказа по _________, прекращаются с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
6. За просрочку Генподрядчиком исполнения принятых на себя в соответствии с настоящим Соглашением обязательств Генподрядчик выплачивает Государственному заказчику неустойку из расчета 0,01% от Цены Государственного контракта за каждый день просрочки.
7. Иных претензий относительно исполнения обязательств по Государственному контракту N _____ от "__" __________ 200__ г. на выполнение городского заказа по __________ Стороны друг к другу не имеют.
8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, — по одному для каждой из сторон и вступает в силу с момента его регистрации в ЕАИСТ в порядке, предусмотренном действующим законодательством г. Москвы.
9. Приложения к настоящему Соглашению:
9.1. Приложение N 1 — Акт выверки объемов работ.
9.2. Приложение N 2 — Смета на основании акта выверки объемов работ.
9.3. Приложение N 3 — Акт сверки взаимных расчетов на момент подписания соглашения.
9.4. Приложение N 4 — Протокол общего собрания жильцов многоквартирного дома по адресу ______________ от ___.___.200__
 9.5. __________________________________________________________________ 10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:Государственный заказчик:Генподрядчик:ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕНПОДРЯДЧИКЗАКАЗЧИК_____________________ ___________________ Ф.И.О. Ф.И.О.

Приложение 6 к распоряжению Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы от 31 августа 2009 г. N 07-14-487/9

Приложение N 4.3 к Регламенту

РАСТОРЖЕНИЕ ГОСКОНТРАКТА ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН В СВЯЗИ С ОТКАЗОМ ЖИЛЬЦОВ ОТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ДАННАЯ ФОРМА ПРИМЕНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ Генподрядчик не приступил к выполнению работ на Объекте, аванс по письму-заявке перечислен.

СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА N _______ ОТ "__" _________ 200__ Г. НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО ЗАКАЗА ПО ________

г. Москва "__" __________ 200__ г.

Государственное учреждение Департамента капитального ремонта жилищного фонда по АО, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице директора ________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________ "________", именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице генерального директора ____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые "Стороны",
в связи с отказом жильцов многоквартирного дома, являющегося Объектом капитального ремонта в соответствии с Государственным контрактом N _____ от "__" ________ 200__ г., от капитального ремонта заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Стороны договорились расторгнуть Государственный контракт N ______ от "__" ____________ 200__ г. на выполнение городского заказа по __________ с момента регистрации настоящего Соглашения в ЕАИСТ в порядке, предусмотренном действующим законодательством г. Москвы.
Настоящим Стороны признают, что основанием к расторжению Государственного контракта послужил отказ жильцов многоквартирного дома, являющегося Объектом капитального ремонта в соответствии с Государственным контрактом N ___ от "__" _________ 200__ г., от капитального ремонта, что подтверждается Протоколом общего собрания жильцов многоквартирного дома по адресу _________________ (приложение N 4 к настоящему Соглашению) от ___.___.200__
2. Стороны признают, что на дату расторжения Государственного контракта Генподрядчиком работы по Государственному контракту не производились.
3. Стороны признают, что на дату расторжения Государственного контракта Государственным заказчиком перечислен Генподрядчику аванс по письменному запросу Генподрядчика в порядке п. 3.6 Государственного контракта в размере _________ (______________) рублей, в т.ч. НДС 18% — ___________ (________) рублей.
4. Генподрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения настоящего Соглашения обязуется возвратить Государственному заказчику сумму выплаченного в соответствии с п. 3.6 Государственного контракта аванса в полном объеме.
5. Генподрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания настоящего Соглашения обязан освободить Объект от принадлежащего Генподрядчику имущества и сдать Объект Государственному заказчику по Акту; сдать Государственному заказчику по Акту полный комплект полученной в ходе исполнения Государственного контракта проектно-сметной документации.
6. Денежные средства, подлежащие уплате Государственному заказчику в соответствии с настоящим Соглашением, перечисляются Генподрядчиком по следующим реквизитам:
 _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
7. Обязательства сторон, возникшие по Государственному контракту N _____ от "__" ____________ 200__ г. на выполнение городского заказа по _____________, прекращаются с момента полного взаиморасчета между Сторонами, о чем Стороны составят Акт сверки взаимных расчетов.
8. За просрочку Генподрядчиком исполнения принятых на себя в соответствии с настоящим Соглашением обязательств Генподрядчик выплачивает Государственному заказчику неустойку из расчета 0,01% от Цены Государственного контракта за каждый день просрочки.
9. Иных претензий относительно исполнения обязательств по Государственному контракту N _______ от "__" ___________ 200__ г. на выполнение городского заказа по ________________ Стороны друг к другу не имеют.
10. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, — по одному для каждой из сторон и вступает в силу с момента его регистрации в ЕАИСТ в порядке, предусмотренном действующим законодательством г. Москвы.
11. Приложения к настоящему Соглашению:
11.1. Приложение N 1 — Акт выверки объемов работ.
11.2. Приложение N 2 — Смета на основании акта выверки объемов работ.
11.3. Приложение N 3 — Акт сверки взаимных расчетов на момент подписания соглашения.
11.4. Приложение N 4 — Протокол общего собрания жильцов многоквартирного дома по адресу ____________ от ____.____.200__
 11.5. _________________________________________________________________ 12. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:Государственный заказчик:Генподрядчик:ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕНПОДРЯДЧИКЗАКАЗЧИК____________________ ____________________ Ф.И.О. Ф.И.О.

Приложение 7 к распоряжению Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы от 31 августа 2009 г. N 07-14-487/9

Приложение N 4.4 к Регламенту

РАСТОРЖЕНИЕ ГОСКОНТРАКТА ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН В СВЯЗИ С ОТКАЗОМ ЖИЛЬЦОВ ОТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ДАННАЯ ФОРМА ПРИМЕНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ Генподрядчик приступил к выполнению работ на Объекте, аванс по письму-заявке не выплачивался.

СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА N _______ ОТ "__" _________ 200__ Г. НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО ЗАКАЗА ПО _______________

г. Москва "__" ____________ 200__ г.

Государственное учреждение Департамента капитального ремонта жилищного фонда по АО, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице директора _______________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________ "_____", именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице генерального директора ____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые "Стороны",
в связи с отказом жильцов многоквартирного дома, являющегося Объектом капитального ремонта в соответствии с Государственным контрактом N ______ от "__" ________ 200__ г., от капитального ремонта заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Стороны договорились расторгнуть Государственный контракт N _____ от "__" ___________ 200__ г. на выполнение городского заказа по _____________ с момента регистрации настоящего Соглашения в ЕАИСТ в порядке, предусмотренном действующим законодательством г. Москвы.
Настоящим Стороны признают, что основанием к расторжению Государственного контракта послужил отказ жильцов многоквартирного дома, являющегося Объектом капитального ремонта в соответствии с Государственным контрактом N ______ от "__" _________ 200__ г., от капитального ремонта, что подтверждается Протоколом общего собрания жильцов многоквартирного дома по адресу __________________________ (приложение N 4 к настоящему Соглашению) от ___._____.200__
2. Стороны признают, что на дату расторжения Государственного контракта Генподрядчиком выполнены работы по Государственному контракту в объеме, указанном в Акте выверки объемов работ, фактически выполненных на Объекте, N _____ от ___.___.200__ (приложение N 1 к настоящему Соглашению, далее по тексту — Акт выверки), а также в Акте приема-передачи выполненных на Объекте работ от N ________ от ___.___.200__ (далее по тексту — Акт приема-передачи). Стоимость фактически выполненных к моменту подписания настоящего Соглашения Генподрядчиком работ в соответствии со Сметой, составленной на основании Акта выверки, а также Акта приема-передачи, составляет _____ руб., в т.ч. НДС 18% ______
3. Стороны признают, что на дату расторжения Государственного контракта Государственным заказчиком оплата работ по Государственному контракту, в том числе авансирование по письменному запросу Генподрядчика в порядке п. 3.6 Государственного контракта, не производилась.
4. Государственный заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения от Генподрядчика счета на оплату, выставленного на основании надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих факт приемки выполненных работ, обязуется оплатить Генподрядчику фактически выполненные и принятые работы.
5. Генподрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания настоящего Соглашения обязан освободить Объект от строительного мусора, привлеченных к выполнению работ строительных машин и механизмов, иного принадлежащего Генподрядчику имущества и сдать Объект Государственному заказчику по Акту; сдать Государственному заказчику по Акту полный комплект полученной в ходе исполнения Государственного контракта проектно-сметной документации, а также полный комплект оформленной Генподрядчиком в течение срока действия Государственного контракта исполнительной документации в соответствии с п. 6.1.27 Государственного контракта.
6. С момента подписания настоящего Соглашения и/или предусмотренного п. 2 настоящего Соглашения Акта приема-передачи выполненных работ Генподрядчик несет гарантийные обязательства в объеме, определенном статьей 10 Государственного контракта.
7. Денежные средства, подлежащие уплате Генподрядчику в соответствии с настоящим Соглашением, перечисляются Государственным заказчиком по следующим реквизитам:
 _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
8. Обязательства сторон, возникшие по Государственному контракту N ____ от "__" ____________ 200__ г. на выполнение городского заказа по ___________ (за исключением гарантийных обязательств Генподрядчика на выполненные до даты расторжения Контракта и принятые Заказчиком работы и использованные при их выполнении материалы, конструкции, оборудование), прекращаются с момента полного взаиморасчета между Сторонами, о чем Стороны составят Акт сверки взаимных расчетов.
9. За просрочку Генподрядчиком исполнения принятых на себя в соответствии с настоящим Соглашением обязательств Генподрядчик выплачивает Государственному заказчику неустойку из расчета 0,01% от Цены Государственного контракта за каждый день просрочки.
За несвоевременное освобождение Генподрядчиком строительной площадки от принадлежащего ему имущества Генподрядчик несет ответственность в соответствии с п. 12.4 Государственного контракта.
10. Иных претензий относительно исполнения обязательств по Государственному контракту N ________ от "__" ___________ 200__ г. на выполнение городского заказа по __________________ Стороны друг к другу не имеют.
11. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, — по одному для каждой из сторон и вступает в силу с момента его регистрации в ЕАИСТ в порядке, предусмотренном действующим законодательством г. Москвы.
12. Приложения к настоящему Соглашению:
12.1. Приложение N 1 — Акт выверки объемов работ.
12.2. Приложение N 2 — Смета на основании акта выверки объемов работ.
12.3. Приложение N 3 — Акт сверки взаимных расчетов на момент подписания соглашения.
12.4. Приложение N 4 — Протокол общего собрания жильцов многоквартирного дома по адресу ___________________ от ___.___.200__
 12.5. _________________________________________________________________ 14. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:Государственный заказчик:Генподрядчик:ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕНПОДРЯДЧИКЗАКАЗЧИК______________________ _____________________ Ф.И.О. Ф.И.О.

Приложение 8 к распоряжению Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы от 31 августа 2009 г. N 07-14-487/9

Приложение N 4.5 к Регламенту

РАСТОРЖЕНИЕ ГОСКОНТРАКТА ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН В СВЯЗИ С ОТКАЗОМ ЖИЛЬЦОВ ОТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ДАННАЯ ФОРМА ПРИМЕНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ Генподрядчик приступил к выполнению работ на Объекте. Аванс по письму-заявке перечислен.

СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА N ____ ОТ "__" _________ 200__ Г. НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО ЗАКАЗА ПО _____________

г. Москва "__" __________ 200__ г.

Государственное учреждение Департамента капитального ремонта жилищного фонда по АО, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице директора __________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и __________________ "__________", именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице генерального директора, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые "Стороны",
в связи с отказом жильцов многоквартирного дома, являющегося Объектом капитального ремонта в соответствии с Государственным контрактом N _______ от "__" _______ 200__ г., от капитального ремонта заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Стороны договорились расторгнуть Государственный контракт N ___ от "__" _________ 200__ г. на выполнение городского заказа по _______________ с момента регистрации настоящего Соглашения в ЕАИСТ в порядке, предусмотренном действующим законодательством г. Москвы.
Настоящим Стороны признают, что основанием к расторжению Государственного контракта послужил отказ жильцов многоквартирного дома, являющегося Объектом капитального ремонта в соответствии с Государственным контрактом N _____ от "__" ____________ 200__ г., от капитального ремонта, что подтверждается Протоколом общего собрания жильцов многоквартирного дома по адресу __________________ (приложение N 4 к настоящему Соглашению) от ____.____.200__
2. Стороны признают, что на дату расторжения Государственного контракта Генподрядчиком выполнены работы по Государственному контракту в объеме, указанном в Акте выверки объемов работ, фактически выполненных на Объекте, N _______ от ____.____.200__ (приложение N 1 к настоящему Соглашению, далее по тексту — Акт выверки), а также в Акте приема-передачи выполненных на Объекте работ от N _______ от ____.____.200__ (далее по тексту — Акт приема-передачи). Стоимость фактически выполненных к моменту подписания настоящего Соглашения Генподрядчиком работ в соответствии со Сметой, составленной на основании Акта выверки и Акта приема-передачи составляет ___________ руб., в т.ч. НДС 18% _______________
3. Стороны признают, что на дату расторжения Государственного контракта Государственным заказчиком перечислены Генподрядчику в качестве оплаты работ по Государственному контракту, в том числе аванс по письменному запросу Генподрядчика в порядке п. 3.6 Государственного контракта, денежные средства в размере _____________ (______) рублей, в т.ч. НДС 18% — ________ (_____________________) рублей.
4. Генподрядчик (Государственный заказчик) в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения настоящего Соглашения (с момента получения от Генподрядчика счета на оплату, выставленного на основании надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих факт приемки выполненных работ) обязуется возвратить Государственному заказчику (Генподрядчику) сумму выплаченных в счет оплаты работ денежных средств, превышающую стоимость фактически выполненных работ на объекте (оплатить Генподрядчику фактически выполненные работы в части, не покрытой суммой предшествующих платежей, произведенных в счет оплаты работ, включая перечисленный в порядке п. 3.6 Государственного контракта аванс), в размере ___________ рублей _________ коп.
5. Генподрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания настоящего Соглашения обязан освободить Объект от строительного мусора, привлеченных к выполнению работ строительных машин и механизмов, иного принадлежащего Генподрядчику имущества и сдать Объект Государственному заказчику по Акту; сдать Государственному заказчику по Акту полный комплект полученной в ходе исполнения Государственного контракта проектно-сметной документации, а также полный комплект оформленной Генподрядчиком в течение срока действия Государственного контракта исполнительной документации в соответствии с п. 6.1.27 Государственного контракта.
6. С момента подписания настоящего Соглашения и/или предусмотренного п. 2 настоящего Соглашения Акта приема-передачи выполненных работ Генподрядчик несет гарантийные обязательства в объеме, определенном статьей 10 Государственного контракта.
7. Денежные средства, подлежащие уплате Государственному заказчику (Генподрядчику) в соответствии с настоящим Соглашением, перечисляются Генподрядчиком (Государственным заказчиком) по следующим реквизитам:
 _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
8. Обязательства сторон, возникшие по Государственному контракту N ____ от "__" _________ 200__ г. на выполнение городского заказа по ____________ (за исключением гарантийных обязательств Генподрядчика на выполненные до даты расторжения Контракта и принятые Заказчиком работы и использованные при их выполнении материалы, конструкции, оборудование), прекращаются с момента полного взаиморасчета между Сторонами, о чем Стороны составят Акт сверки взаимных расчетов.
9. За просрочку Генподрядчиком исполнения принятых на себя в соответствии с настоящим Соглашением обязательств Генподрядчик выплачивает Государственному заказчику неустойку из расчета 0,01% от Цены Государственного контракта за каждый день просрочки.
За несвоевременное освобождение Генподрядчиком строительной площадки от принадлежащего ему имущества Генподрядчик несет ответственность в соответствии с п. 12.4 Государственного контракта.
10. Иных претензий относительно исполнения обязательств по Государственному контракту N _______ от "__" ____________ 200__ г. на выполнение городского заказа по _____________________ Стороны друг к другу не имеют.
11. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, — по одному для каждой из сторон и вступает в силу с момента его регистрации в ЕАИСТ в порядке, предусмотренном действующим законодательством г. Москвы.
12. Приложения к настоящему Соглашению:
12.1. Приложение N 1 — Акт выверки объемов работ.
12.2. Приложение N 2 — Смета на основании акта выверки объемов работ.
12.3. Приложение N 3 — Акт сверки взаимных расчетов на момент подписания соглашения.
12.4. Приложение N 4 — Протокол общего собрания жильцов многоквартирного дома по адресу ______________________ от ____.____.200__
 12.5. _________________________________________________________________ 14. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:Государственный заказчик:Генподрядчик:ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕНПОДРЯДЧИКЗАКАЗЧИК______________________ _____________________ Ф.И.О. Ф.И.О.

Приложение 9 к распоряжению Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы от 31 августа 2009 г. N 07-14-487/9

Приложение N 4.6 к Регламенту

РАСТОРЖЕНИЕ ГОСКОНТРАКТА ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН В СВЯЗИ С НАРУШЕНИЕМ ГЕНПОДРЯДЧИКОМ ТРЕБОВАНИЙ ПО КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

ДАННАЯ ФОРМА ПРИМЕНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ к моменту подписания соглашения Генподрядчик устранил дефекты в срок, установленный Предписанием по качеству (оснований для взыскания неустойки нет).

СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА N ______ ОТ "__" ________ 200__ Г. НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО ЗАКАЗА ПО _________

г. Москва "__" ___________ 200__ г.

Государственное учреждение Департамента капитального ремонта жилищного фонда по АО, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице директора __________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и ____________ "__________", именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице генерального директора ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Генподрядчиком своих обязательств, предусмотренных Государственным контрактом N __________ от "__" __________ 200__ г. на выполнение городского заказа по _________________, в соответствии с пп. 6.1 и 14.8 Государственного контракта заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Стороны договорились расторгнуть Государственный контракт N _____ от "__" _________ 200__ г. на выполнение городского заказа по _______________ с момента регистрации настоящего Соглашения в ЕАИСТ в порядке, предусмотренном действующим законодательством г. Москвы.
Настоящим Стороны признают, что основанием к расторжению Государственного контракта послужило неисполнение/ненадлежащее исполнение Генподрядчиком п. 6.1 Государственного контракта применительно к качеству работ и/или технологии проведения работ в соответствии с требованиями Государственного контракта, проектной документации, стандартов, строительных норм и правил, а также иных действующих на территории РФ и города Москвы нормативно-правовых актов. Перечень ненадлежащим образом выполненных Генподрядчиком работ установлен подписанным Сторонами Актом об обнаружении дефектов и недоделок N _____ от "__" _____________ _____ г., а также Предписанием Государственного заказчика по качеству работ N ____ от "__" _____________ ____ г.
2. Стороны признают, что на дату расторжения Государственного контракта Генподрядчиком надлежащим образом выполнены работы по Государственному контракту в объеме, указанном в Акте выверки объемов работ, фактически выполненных на Объекте, N _____ от ____.____.200__ (приложение N 1 к настоящему Соглашению, далее по тексту — Акт выверки), а также в Акте приема-передачи выполненных на Объекте работ от N _________ от ____.____.200__ (далее по тексту — Акт приема-передачи). Стоимость фактически выполненных к моменту подписания настоящего Соглашения Генподрядчиком работ в соответствии со Сметой, составленной на основании Акта выверки и Акта приема-передачи, составляет ______________________ руб., в т.ч. НДС 18% _________
3. Стороны признают, что на дату расторжения Государственного контракта Государственным заказчиком перечислен Генподрядчику аванс по письменному запросу Генподрядчика в порядке п. 3.6 Государственного контракта в размере ___________ (_______________________) рублей, в т.ч. НДС 18% — ________ (_______________) рублей.
4. Стороны признают, что на дату расторжения Государственного контракта Государственным заказчиком перечислены Генподрядчику в качестве оплаты работ по Государственному контракту денежные средства в размере _________ (_________________________) рублей, в т.ч. НДС 18% — _______ (_____________) рублей.
5. Генподрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Соглашения обязан освободить Объект от строительного мусора, привлеченных к выполнению работ строительных машин и механизмов, иного принадлежащего Генподрядчику имущества и сдать Объект Государственному заказчику по Акту; сдать Государственному заказчику по Акту полный комплект полученной в ходе исполнения Государственного контракта проектно-сметной документации, а также полный комплект оформленной Генподрядчиком в течение срока действия Государственного контракта исполнительной документации в соответствии с п. 6.1.27 Государственного контракта.
6. С момента подписания настоящего Соглашения и/или предусмотренного п. 6 настоящего Соглашения Акта приема-передачи выполненных работ Генподрядчик несет гарантийные обязательства в объеме, определенном статьей 10 Государственного контракта.
7. Денежные средства, подлежащие уплате Государственному заказчику в соответствии с настоящим Соглашением, перечисляются Генподрядчиком по следующим реквизитам:
 _______________________________________________________________________
8. Обязательства сторон, возникшие по Государственному контракту N ____ от "__" _______________ 200__ г. на выполнение городского заказа по _______________, за исключением гарантийных обязательств Генподрядчика на выполненные до даты расторжения Контракта и принятые Заказчиком работы и использованные при их выполнении материалы, конструкции, оборудование, а также обязательств по перечислению суммы неустойки, прекращаются с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
9. За просрочку Генподрядчиком исполнения принятых на себя в соответствии с настоящим Соглашением обязательств Генподрядчик выплачивает Государственному заказчику неустойку из расчета 0,1% от подлежащей уплате Генподрядчиком в соответствии с настоящим Соглашением денежной суммы за каждый день просрочки.
10. Иных претензий относительно исполнения обязательств по Государственному контракту N _____ от "__" ___________ 200__ г. на выполнение городского заказа по _____________________ Стороны друг к другу не имеют.
11. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, — по одному для каждой из сторон и вступает в силу с момента его регистрации в ЕАИСТ в порядке, предусмотренном действующим законодательством г. Москвы.
12. Приложения к настоящему Соглашению:
12.1. Приложение N 1 — Акт выверки объемов работ.
12.2. Приложение N 2 — Смета на основании акта выверки объемов работ.
12.3. Приложение N 3 — Акт сверки взаимных расчетов на момент подписания соглашения.
12.4. Приложение N 4 — Расчет процентов по неустойке.
12.5. Приложение N 5 — Акт об обнаружении дефектов и недоделок N ______ от "__" ____________ _____ г.
12.6. Приложение N 6 — Предписание Государственного заказчика по качеству работ N _____ от "__" ________ ___ г.
 12.7. _________________________________________________________________ 13. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:Государственный заказчик:Генподрядчик:ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕНПОДРЯДЧИКЗАКАЗЧИК______________________ _____________________ Ф.И.О. Ф.И.О.

Приложение 10 к распоряжению Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы от 31 августа 2009 г. N 07-14-487/9

Приложение N 4.7 к Регламенту

РАСТОРЖЕНИЕ ГОСКОНТРАКТА ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН В СВЯЗИ С НАРУШЕНИЕМ ГЕНПОДРЯДЧИКОМ ТРЕБОВАНИЙ ПО КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

ДАННАЯ ФОРМА ПРИМЕНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ к моменту подписания соглашения Генподрядчик устранил дефекты, но с нарушением срока, установленного Предписанием (взыскание неустойки по п. 12.4 Госконтракта).

СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА N _____ ОТ "__" _________ 200__ Г. НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО ЗАКАЗА ПО ________________

г. Москва "__" _____________ 200__ г.

Государственное учреждение Департамента капитального ремонта жилищного фонда по АО, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице директора ______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________ "___", именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице генерального директора ____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Генподрядчиком своих обязательств, предусмотренных Государственным контрактом N ________ от "__" __________ 200__ г. на выполнение городского заказа по ________, в соответствии с пп. 6.1 и 14.8 Государственного контракта заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Стороны договорились расторгнуть Государственный контракт N ______ от "__" __________ 200__ г. на выполнение городского заказа по _______________ с момента регистрации настоящего Соглашения в ЕАИСТ в порядке, предусмотренном действующим законодательством г. Москвы.
Настоящим Стороны признают, что основанием к расторжению Государственного контракта послужило неисполнение/ненадлежащее исполнение Генподрядчиком п. 6.1 Государственного контракта применительно к качеству работ и/или технологии проведения работ в соответствии с требованиями Государственного контракта, проектной документации, стандартов, строительных норм и правил, а также иных действующих на территории РФ и города Москвы нормативно-правовых актов. Перечень ненадлежащим образом выполненных Генподрядчиком работ установлен подписанным Сторонами Актом об обнаружении дефектов и недоделок N ______ от "__" ___________ ____ г., а также Предписанием Государственного заказчика по качеству работ N _____ от "__" _____________ ____ г.
2. Стороны признают, что на дату расторжения Государственного контракта Генподрядчиком надлежащим образом выполнены работы по Государственному контракту в объеме, указанном в Акте выверки объемов работ, фактически выполненных на Объекте, N ________ от ____.____.200__ (приложение N 1 к настоящему Соглашению, далее по тексту — Акт выверки), а также в Акте приема-передачи выполненных на Объекте работ от N ________ от ____.____.200__ (далее по тексту — Акт приема-передачи). Стоимость фактически выполненных к моменту подписания настоящего Соглашения Генподрядчиком работ в соответствии со Сметой, составленной на основании Акта выверки и Акта приема-передачи составляет _______________ руб., в т.ч. НДС 18% ______
3. Стороны признают, что на дату расторжения Государственного контракта Государственным заказчиком перечислен Генподрядчику аванс по письменному запросу Генподрядчика в порядке п. 3.6 Государственного контракта в размере _________ (_______________) рублей, в т.ч. НДС 18% — ______ (____________) рублей.
4. Стороны признают, что на дату расторжения Государственного контракта Государственным заказчиком перечислены Генподрядчику в качестве оплаты работ по Государственному контракту денежные средства в размере ________ (_________) рублей, в т.ч. НДС 18% — _________ (__________) рублей.
5. Генподрядчик в соответствии с п. 12.4 Государственного контракта в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания настоящего Соглашения перечисляет Государственному заказчику неустойку за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных Актом об обнаружении дефектов и недоделок N ______ от "__" ____________ ____ г., а также Предписанием по качеству работ N _______ от "__" __________ ____ Размер неустойки, подлежащей уплате в соответствии с настоящим Соглашением, составляет _____________ руб. и подтверждается подписанным Сторонами Расчетом неустойки, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6. Генподрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Соглашения обязан освободить Объект от строительного мусора, привлеченных к выполнению работ строительных машин и механизмов, иного принадлежащего Генподрядчику имущества и сдать Объект Государственному заказчику по Акту; сдать Государственному заказчику по Акту полный комплект полученной в ходе исполнения Государственного контракта проектно-сметной документации, а также полный комплект оформленной Генподрядчиком в течение срока действия Государственного контракта исполнительной документации в соответствии с п. 6.1.27 Государственного контракта.
7. С момента подписания настоящего Соглашения и/или предусмотренного п. 6 настоящего Соглашения Акта приема-передачи выполненных работ Генподрядчик несет гарантийные обязательства в объеме, определенном статьей 10 Государственного контракта.
8. Денежные средства, подлежащие уплате Государственному заказчику в соответствии с настоящим Соглашением, перечисляются Генподрядчиком по следующим реквизитам:
 _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
9. Обязательства сторон, возникшие по Государственному контракту N ____ от "__" _______________ 200__ г. на выполнение городского заказа по _______________, за исключением гарантийных обязательств Генподрядчика на выполненные до даты расторжения Контракта и принятые Заказчиком работы и использованные при их выполнении материалы, конструкции, оборудование, а также обязательств по перечислению суммы неустойки, прекращаются с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
10. За просрочку Генподрядчиком исполнения принятых на себя в соответствии с настоящим Соглашением обязательств Генподрядчик выплачивает Государственному заказчику неустойку из расчета 0,1% от подлежащей уплате Генподрядчиком в соответствии с настоящим Соглашением денежной суммы за каждый день просрочки.
11. Иных претензий относительно исполнения обязательств по Государственному контракту N ______ от "__" ____________ 200__ г. на выполнение городского заказа по ___________________ Стороны друг к другу не имеют.
12. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, — по одному для каждой из сторон и вступает в силу с момента его регистрации в ЕАИСТ в порядке, предусмотренном действующим законодательством г. Москвы.
13. Приложения к настоящему Соглашению:
13.1. Приложение N 1 — Акт выверки объемов работ.
13.2. Приложение N 2 — Смета на основании акта выверки объемов работ.
13.3. Приложение N 3 — Акт сверки взаимных расчетов на момент подписания соглашения.
13.4. Приложение N 4 — Расчет процентов по неустойке.
13.5. Приложение N 5 — Акт об обнаружении дефектов и недоделок N ________ от "__" ______________ ____ г.
13.6. Приложение N 6 — Предписание Государственного заказчика по качеству работ N ________ от "__" __________ ____ г.
 13.7. _________________________________________________________________ 14. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:Государственный заказчик: Генподрядчик:ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕНПОДРЯДЧИКЗАКАЗЧИК______________________ _____________________ Ф.И.О. Ф.И.О.

Приложение 11 к распоряжению Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы от 31 августа 2009 г. N 07-14-487/9

Приложение N 4.8 к Регламенту

СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ОТ "__" _________ 2009 Г. N __________ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, _______

г. Москва "__" __________ 2009 г.

Государственное учреждение Департамента капитального ремонта жилищного фонда по АО/Жилкооперация, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора _____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________, лицензия N _____ от "__" __________ 200__ г.), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора _______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с п. 1 ст. 451 ГК РФ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Государственный контракт от "__" __________ 2009 г. N _________ на осуществление авторского надзора за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ___________________ расторгается в связи с расторжением Государственного контракта N _____ от "__" __________ 20__ г. на __________ с момента регистрации настоящего Соглашения в ЕАИСТ.
2. Обязательства сторон, возникшие по Государственному контракту от "__" ______________ 2009 г. N ________ на осуществление авторского надзора за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ______________________ прекращаются с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
3. Претензий относительно исполнения обязательств по Государственному контракту от "__" ____________ 2009 г. N ______ на осуществление авторского надзора за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: г. Москва, __________________, Стороны друг к другу не имеют.
4. Приложение N 1 к настоящему Соглашению (Акт сверки взаиморасчетов) является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его регистрации в ЕАИСТ.
6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, — по одному для каждой из сторон.
7. Адреса и банковские реквизиты Сторон:

 Заказчик: Исполнитель:ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ_________________ __________________ Ф.И.О. Ф.И.О.

Приложение 12 к распоряжению Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы от 31 августа 2009 г. N 07-14-487/9

Приложение N 8 к Регламенту

 На бланке Государственного заказчика Генеральному директору ООО "_______________" Ф.И.О. Уважаемый _____________! об устранении срыва сроков В связи с невыполнением требований __________________________проведения работ________________ (либо указать иную причину расторжения Государственногоконтракта) по Государственному контракту N ____ от "__" ___________ 2008 г.на объекте по адресу: ___________________ прошу Вас прекратить производствовсех работ на объекте в течение 1 (одного) дня с момента получениянастоящего уведомления и явиться "__" _______ 2008 г. в ___ часов ___ минутна указанный выше объект лично для составления Акта выверки объемов работ.В целях оперативного оформления документов при себе прошу иметь печать ООО"_____________". В случае направления полномочного представителя организации дляоформления Акта выверки объемов работ прошу предоставить данномупредставителю доверенность от ООО "_________" с указанием паспортных данныхпредставителя и перечня полномочий для оформления вышеуказанных документов.Данная доверенность будет приложена к Акту выверки объемов работ дляподтверждения полномочий представителя. В случае неявки представителя от Вашей стороны ГУ ДКР по АО, ГУ"Жилкооперация" будет вынуждено привлечь к фиксации объема выполненныхработ на объекте независимую экспертную организацию.Директор Ф.И.О.

Приложение 13 к распоряжению Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы от 31 августа 2009 г. N 07-14-487/9

Приложение N 9 к Регламенту

 УТВЕРЖДАЮ ______________________________ (директор ГУ ДКРЖФ по АО) ______________________________ ______________________________ __________ ___________________ (подпись) (фамилия, инициалы) "__" ________________ 20__ г. АКТ ОБ ОБНАРУЖЕНИИ ДЕФЕКТОВ И НЕДОДЕЛОК НА ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПО АДРЕСУ: ______________"__" ___________ 20__ г. Москва г. ____________________ Инженер ГУ ДКР по АО, ГУ "Жилкооперация" _______________ при проведениитехнического надзора и контроля проведения строительных работГенподрядчиком _______________________ по комплексному капитальному ремонтужилого дома, расположенного по адресу: Москва, ___________________________,в присутствии представителя(ей) Генподрядчика ____________________________,действовавшего(ших) на основании доверенности N _________ от _____________,выданной ______________________________ (Ф.И.О. и должность лица, выдавшегодоверенность), составили настоящий акт о том, что в процессе проверкисостояния работ по проведению капитального ремонта жилого дома по адресу:________________________ были выявлены следующие дефекты: - _____________________________________________________________________ - _____________________________________________________________________ Замечания Заказчика: __________________________________________________ Замечания Генподрядчика: ______________________________________________ Настоящий акт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному длякаждой из Сторон Государственного контракта. Подписи членов комиссии: _________ _______________________ (подпись) (фамилия, инициалы) _________ _______________________ (подпись) (фамилия, инициалы) _________ _______________________ (подпись) (фамилия, инициалы) Приложение: 1. Доверенность 2. Фотографии

Приложение 14 к распоряжению Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы от 31 августа 2009 г. N 07-14-487/9

Приложение N 10 к Регламенту

 УТВЕРЖДАЮ ______________________________ (директор ГУ ДКРЖФ по АО) ______________________________ ______________________________ __________ ___________________ (подпись) (фамилия, инициалы) "__" ________________ 20__ г. АКТ ПРОСТОЯг. Москва "_" ______________ 200__ г. Инженер ГУ ДКР по АО, ГУ "Жилкооперация" __________________________ припроведении технического надзора и контроля проведения строительных работГенподрядчиком ________________ по комплексному капитальному ремонту жилогодома, расположенного по адресу: Москва, _____________________ в присутствиипредставителя(ей) Генподрядчика ____________________ действовавшего(ших) наосновании доверенности N __________ от ________________, выданной (Ф.И.О. идолжность лица, выдавшего доверенность), составлен акт в том, что работы наобъекте капитального ремонта, расположенного по адресу: ________________ неведутся/ведутся с отставанием от графика на ___ дней.┌───────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────────┐│Этап, подэтап │Дата окончания │Количество дней │Стоимость этапа, ││работ │работ по │просрочки │подэтапа без НДС с ││ │графику │ │учетом тендерного ││ │ │ │снижения │├───────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤│ │ │ │ │└───────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────────┘ Замечания Заказчика: __________________________________________________ Замечания Генподрядчика: ______________________________________________ Настоящий акт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному длякаждой из Сторон Государственного контракта. Подписи членов комиссии: _________ _______________________ (подпись) (фамилия, инициалы) _________ _______________________ (подпись) (фамилия, инициалы) _________ _______________________ (подпись) (фамилия, инициалы) Приложение: 1. _____________________ 2. ______________________

Приложение 15 к распоряжению Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы от 31 августа 2009 г. N 07-14-487/9

Приложение N 14 к Регламенту

 УТВЕРЖДАЮ ______________________________ (директор ГУ ДКРЖФ по АО) ______________________________ ______________________________ __________ ___________________ (подпись) (фамилия, инициалы) "__" ________________ 20__ г. АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ N ___ ОТ "__" ________ 20__ Г.г. Москва "__" _____________ 20__ г. Государственное учреждение города Москвы "___________________________", наименование учрежденияименуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________________, фамилия, имя, отчество, должность представителядействующего на основании ___________________________________/ДоверенностиN ____ от "__" ___________ 20__ г.;___________________________________________________________________________ (наименование Генподрядчика)именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице ____________________________, фамилия, имя, отчество, должность представителядействующего на основании ___________________________/Доверенности N ______от "__" ___________ 20__ г.; при совместном упоминании именуемые "Стороны",во исполнение п. ___ Государственного контракта N ___ от "__" _____ 20__ г.(далее по тексту - Государственный контракт) составили настоящий Актприема-передачи проектно-сметной документации (далее по тексту - Акт) онижеследующем: 1. В соответствии с п. ____ Государственного контракта Заказчик/Генподрядчик передает, а Генподрядчик/Заказчик принимает комплектпроектно-сметной документации по объекту: ______________________ __________(далее по тексту - Объект) в следующем составе: 1. - __________ - ___ (___________) экземпляра на ____ (______) листах. 2. - __________ - ___ (___________) экземпляра на ____ (______) листах. 3. - __________ - ___ (___________) экземпляра на ____ (______) листах. 2. Генподрядчик/Заказчик к составу, объему и качеству проектно-сметнойдокументации претензий не имеет. 3. Настоящий акт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одномудля каждой из Сторон Государственного контракта. Приложения к настоящемуАкту являются его неотъемлемой частью. Подписи Сторон: От Заказчика _____________/________________/ "__" _____________ 20__ г. От Генподрядчика _________/________________/ "__" _____________ 20__ г. Приложения: 1. ____________________________________________________________________ 2. ____________________________________________________________________ 3. ____________________________________________________________________

Приложение 16 к распоряжению Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы от 31 августа 2009 г. N 07-14-487/9

Приложение N 16 к Регламенту

 УТВЕРЖДАЮ ______________________________ (директор ГУ ДКРЖФ по АО) ______________________________ ______________________________ __________ ___________________ (подпись) (фамилия, инициалы) "__" ________________ 20__ г. АКТ ВЫВЕРКИ ОБЪЕМОВ РАБОТ на объекте: ____________________________________________________ по Государственному контракту N _______ от "__" ________ 20__ г.г. Москва "__" ____________ 20__ г. Комиссия в составе: 1. Представителя(ей) Заказчика - Государственного учреждения городаМосквы "__________________________________________________________________" наименование учреждения - ____________________________________________________________________, фамилия, имя, отчество, должность представителядействующего на основании Доверенности N ___ от "__" __________ 20__ г. 2. Представителя(ей) Генподрядчика -____________________________________________________ наименование Генподрядчика - ____________________________________________________________________, (фамилия, имя, отчество, должность представителя)действующего на основании Доверенности N ___ от "__" _____________ 20__ г.,выданной ______________________________ (Ф.И.О. и должность лица, выдавшегодоверенность). 3. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________во исполнение положений Государственного контракта N ___________________ от"___" ________________ 20__ г. (далее по тексту - Государственный контракт)составили настоящий Акт выверки объемов работ (далее по тексту - Акт) наобъекте: _____________________________________ (далее по тексту - Объект) онижеследующем:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Замечания Заказчика: __________________________________________________ Замечания Генподрядчика: ______________________________________________ Замечания __________________: _________________________________________ Настоящий акт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному длякаждой из Сторон Государственного контракта и свидетельствует об объемефактически выполненных работ на Объекте. Настоящий Акт не является актомприема-передачи выполненных работ. Подписи членов Комиссии: От Заказчика _____________/________________/ "__" _____________ 20__ г. От Генподрядчика _________/________________/ "__" _____________ 20__ г. От "__________" __________/________________/ "__" _____________ 20__ г. От "__________" __________/________________/ "__" _____________ 20__ г. От "__________" __________/________________/ "__" _____________ 20__ г. Приложения: 1. ____________________________________________________________________ 2. ____________________________________________________________________

Приложение 17 к распоряжению Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы от 31 августа 2009 г. N 07-14-487/9

Приложение N 18 к Регламенту

 УТВЕРЖДАЮ ______________________________ (директор ГУ ДКРЖФ по АО) ______________________________ ______________________________ __________ ___________________ (подпись) (фамилия, инициалы) "__" ________________ 20__ г. АКТ ОБ УСТРАНЕНИИ НЕДОСТАТКОВ на объекте: ____________________________________________________ по Государственному контракту N _______ от "__" ________ 20__ г.г. Москва "__" ____________ 20__ г. Комиссия в составе: 1. Представителя(ей) Заказчика - Государственного учреждения городаМосквы "__________________________________________________________________" наименование учреждения - ____________________________________________________________________, фамилия, имя, отчество, должность представителядействующего на основании Доверенности N ______ от "__" __________ 20__ г.,выданной ______________________________ (Ф.И.О. и должность лица, выдавшегодоверенность). 2. Представителя(ей) Генподрядчика -____________________________________________________ наименование Генподрядчика - ____________________________________________________________________, (фамилия, имя, отчество, должность представителя)действующего на основании Доверенности N ___ от "__" _____________ 20__ г.,выданной ______________________________ (Ф.И.О. и должность лица, выдавшегодоверенность). 3. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________во исполнение положений Государственного контракта N __ от "__" ___ 20__ г.(далее по тексту - Государственный контракт) составили настоящий Акт об устранении замечаний Заказчика (далее по тексту - Акт) на объекте: _______(далее по тексту - Объект) о нижеследующем: Недостатки, зафиксированные в Акте простоя "__" __________ 20__ г./Актеоб обнаружении дефектов и недоделок на объекте капитального ремонтаот "__" __________ 20__ г., устранены Генподрядчиков в следующем объеме:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Отметка о соблюдении сроков устранения: _______________________________ Замечания Заказчика: __________________________________________________ Замечания Генподрядчика: ______________________________________________ Замечания __________________: _________________________________________ Настоящий акт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному длякаждой из Сторон Государственного контракта. Приложения к настоящему Актуявляются его неотъемлемой частью. Подписи членов Комиссии: От Заказчика _____________/________________/ "__" _____________ 20__ г. От Генподрядчика _________/________________/ "__" _____________ 20__ г. От "__________" __________/________________/ "__" _____________ 20__ г. От "__________" __________/________________/ "__" _____________ 20__ г. От "__________" __________/________________/ "__" _____________ 20__ г. Приложения: 1. ____________________________________________________________________ 2. ____________________________________________________________________

Приложение 18 к распоряжению Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы от 31 августа 2009 г. N 07-14-487/9

Приложение N 24 к Регламенту

 На бланке Государственного заказчика Руководителю ________ "_______________" И.О. Фамилия УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОДНОСТОРОННЕМ ОТКАЗЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА N ______ ОТ ____.____.20__ В связи с нарушением _______ "_______" обязательств по Государственномуконтракту N ______ от ____.________.20__ (далее по тексту - Государственныйконтракт) на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного домапо адресу: ____________________________________ (далее по тексту - Объект),выразившемся в ___________________________________________________________, суть нарушения условий контракта в соответствии с пп. 14.8.1-14.8.5 контрактачто подтверждается _______________________________________________________, перечень доказательств, фиксирующих нарушенияна основании пп. _______, ______, 14.8 Государственного контракта, ст. 715,717 ГК РФ ГУ ДКР ЖФ города Москвы по АО/Жилкооперация, являясьГосударственным заказчиком по Государственному контракту, уведомляет Вас освоем отказе от исполнения Государственного контракта в одностороннемвнесудебном порядке. На основании изложенного, руководствуясь пп. ___ 14.8Государственного контракта, ст. 715, 717, _________ ГК РФ, просим Вас: В соответствии с п. 14.8 считать Государственный контрактрасторгнутым с "__" ___________ 2009 г. (не менее 5 (пяти) рабочих дней смомента направления уведомления). К указанной дате прошу в полном объемевыполнить обязательства, возложенные на Генподрядчика Государственнымконтрактом в связи с прекращением действия Государственного контракта(освободить Объект от строительного мусора, привлеченных к выполнению работстроительных машин и механизмов, иного принадлежащего Генподрядчикуимущества; сдать Объект Государственному заказчику по Акту; сдатьГосударственному заказчику по Акту приема-передачи выполненные к моментурасторжения Государственного контракта работы в порядке, предусмотренномстатьей 7 Государственного контракта; сдать Государственному заказчику поАкту полный комплект полученной в ходе исполнения Государственногоконтракта проектно-сметной документации, а также полный комплектоформленной Генподрядчиком в течение срока действия Государственногоконтракта исполнительной документации).ДиректорГУ ДКР ЖФ города Москвы по АО И.О. Фамилия

Приложение 19 к распоряжению Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы от 31 августа 2009 г. N 07-14-487/9

Приложение N 25 к Регламенту

 На бланке Государственного заказчика АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ на объекте: ____________________________________________________ по Государственному контракту N _______ от "__" ________ 20__ г.г. Москва "__" ____________ 20__ г. Представитель Государственного заказчика ______________________________(организация, должность, Ф.И.О.), действующий на основанииУстава/Доверенности N ___ от "__" ___________ 20__ г., выданной ___________(Ф.И.О. и должность лица, выдавшего доверенность), и ПредставительГенподрядчика ____________________________________ (организация, должность,Ф.И.О.), действующий на основании Устава/Доверенности N _________ от "____"___________ 20__ г., выданной ___________________ (Ф.И.О. и должность лица,выдавшего доверенность), составили настоящий Акт о том, что Генподрядчиксдал, а Государственный Заказчик принял работы:┌──────────────┬──────┬───────────┬───────────────────────────────────────┐│Этап, подэтап │Ед. │Количество │Отметка о выполнении всего ││работ │изм. │ │этапа/подэтапа либо частичное ││ │ │ │выполнение │├──────────────┼──────┼───────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────┴──────┴───────────┴───────────────────────────────────────┘Работы были осуществлены в сроки:начало работ "__" ______________ 200__ г.окончание работ по "__" ________ 200__ г. (дата подписания настоящего Акта)окончание работ по графику "__" __________________ 200__ г.количество дней просрочки ________В выполненных работах недоделок и дефектов не обнаружено/обнаружено.Замечания Государственного заказчика:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Замечания Генподрядчика:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Настоящий Акт составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу,по одному для каждой из Сторон и подтверждает приемку фактическивыполненных работ на Объекте.Сдал: Принял:Представитель Генподрядчика Представитель Государственного заказчика______________________________ ______________________________________________________________________ ________________________________________ (подписи, Ф.И.О.) (подписи, Ф.И.О.) М.П. М.П.

Добавить комментарий

Adblock
detector