Без рубрики

Об утверждении типовых форм государственных (муниципальных) контрактов (гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений Московской области, муниципальных бюджетных учреждений) на поставку товаров, выполнение работ (оказание услуг), выполнение строительных работ для государственных нужд Московской области (муниципальных нужд) (нужд бюджетных учреждений Московской области, нужд муниципальных бюджетных учреждений)

Распоряжение Комитета по конкурентной политике МО от 09.01.2014 N 50-01-2/14

Документ утратил силу
Cтр. 1
В соответствии с пунктами 12.17, 12.28 Положения о Комитете по конкурентной политике Московской области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 03.10.2013 N 785/44 "О формировании Комитета по конкурентной политике Московской области", в целях унификации форм контрактов, применяемых заказчиками при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд:
1. Утвердить:
1.1. Типовую форму государственного (муниципального) контракта (гражданско-правового договора бюджетного учреждения Московской области, муниципального бюджетного учреждения) на поставку товаров для государственных нужд Московской области (муниципальных нужд) (нужд бюджетных учреждений Московской области, нужд муниципальных бюджетных учреждений) (приложение N 1).
1.2. Типовую форму государственного (муниципального) контракта (гражданско-правового договора бюджетного учреждения Московской области, муниципального бюджетного учреждения) на выполнение работ (оказание услуг) для государственных нужд Московской области (муниципальных нужд) (нужд бюджетных учреждений Московской области, нужд муниципальных бюджетных учреждений) (приложение N 2).
1.3. Типовую форму государственного (муниципального) контракта (гражданско-правового договора бюджетного учреждения Московской области, муниципального бюджетного учреждения) на выполнение строительных работ для государственных нужд Московской области (муниципальных нужд) (нужд бюджетных учреждений Московской области, нужд муниципальных бюджетных учреждений) (приложение N 3).
2. Государственным заказчикам Московской области (за исключением Московской областной Думы и Контрольно-счетной палаты Московской области), бюджетным учреждениям Московской области, муниципальным заказчикам, муниципальным бюджетным учреждениям при формировании контрактов на поставку товаров, выполнение работ (оказание услуг), выполнение строительных работ посредством Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее — ЕАСУЗ) руководствоваться формами, утвержденными пунктом 1 настоящего распоряжения.
3. Отделу сопровождения информационных систем и развития Единой автоматизированной системы управления закупками Комитета по конкурентной политике Московской области (далее — Комитет) в трехдневный срок с момента подписания настоящего распоряжения обеспечить:
3.1. Размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.2. Размещение шаблонов утвержденных настоящим распоряжением форм в ЕАСУЗ.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя председателя Комитета Е.Н. Волкову.

Председатель Комитета по конкурентной политике Московской области М.А. Фомин

Приложение N 1 к распоряжению Комитета по конкурентной политике Московской области от 9 января 2014 г. N 50-01-2/14

ТИПОВАЯ ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) КОНТРАКТА (ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ) НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД) (НУЖД БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НУЖД МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) КОНТРАКТ (ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР) N ____ на ________________________________________

Московская областьг. ________________ "__" _________ 20__ г.

______________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________, действующего(ей) на основании ____________________, с одной стороны, и _________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), место нахождения; для индивидуальных предпринимателей — фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц — фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ___________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее — Федеральный закон N 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области, на основании результатов осуществления закупки ________________ (путем проведения конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений или осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), протокол ________________ N ____ от ____________ г., заключили настоящий государственный (муниципальный) контракт (гражданско-правовой договор) (далее — Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику _________ товары в количестве и ассортименте, указанных в Спецификации поставляемых товаров (приложение N 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта (далее — Спецификация поставляемых товаров) (далее — товар, товары), в сроки, установленные в Графике поставки (приложение N 2 к Контракту), являющемся неотъемлемой частью Контракта (далее — График поставки).
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) (данный абзац включается в случае, если иное не предусмотрено конкурсной документацией, документацией об аукционе, извещением о проведении запроса котировок, запроса предложений или осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
1.2. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Моментом поставки является доставка товара Заказчику по адресу: ________________. (ВАРИАНТ: подведомственным Заказчику учреждениям согласно разнарядке, являющейся приложением к Контракту.)
1.3. Страной происхождения поставляемого товара является _________.
Документы, подтверждающие страну происхождения (передаются вместе с товаром):
________________________________________;
________________________________________;
_______________________________________.
1.4. При поставке товара Поставщик обязан:
1.4.1. ______________________________ (например: произвести доставку, разгрузку, пусконаладку, уборку помещений, утилизацию упаковки, обучение персонала Заказчика)
в срок: ___________________.
1.4.2. __________________________________
в срок: ___________________.
1.5. Заказчик обеспечивает оплату товаров в установленных Контрактом порядке, форме и размере.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ______ (_____) рублей ___ (___) копеек, в том числе НДС — _____ процентов, _______ (______) рублей ___ (___) копеек (далее — Цена Контракта) (в случае если в конкурсной документации или документации об аукционе предусмотрено формирование цены контракта в иностранной валюте, цена контракта устанавливается в соответствующей валюте) (в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке).
2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации (в случае установления Цены Контракта в валюте: по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на день платежа, но не выше, чем курс, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату заключения Контракта).
2.3. Цена Контракта включает общую стоимость всех товаров, уплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров по Контракту.
2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта.
2.5. (данный пункт включается в Контракты на выполнение работ (оказание услуг), относящихся к сфере деятельности субъектов естественных монополий)
В случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на работы, услуги субъектов естественных монополий Заказчик при исполнении Контракта обязан изменить Цену Контракта соответственно размеру изменения тарифов на работы, соответствующие услуги субъектов естественных монополий.
2.6. Стоимость упаковки, фурнитуры, сборочных, установочных (с выполнением всех необходимых работ для обеспечения бесперебойного функционирования, в том числе выравнивания), погрузочно-разгрузочных, пусконаладочных работ, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, таможенному оформлению и страхованию товара и иные расходы, связанные с поставкой товара, включены в Цену Контракта.
2.7. (данный пункт включается в случае, когда в конкурсной документации или документации об аукционе предусмотрена предоплата (аванс)
Заказчик производит выплату авансового платежа Поставщику на банковский счет, указанный в разделе 14 Контракта, в размере _____ процентов от Цены Контракта, что составляет __________ рублей ____ копеек, в течение _____ (___) банковских дней со дня выставления Поставщиком счета на перечисление авансового платежа, но не ранее включения сведений о настоящем Контракте в реестр контрактов в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ (далее — Реестр контрактов), доведения лимитов бюджетных обязательств до Заказчика и после предоставления Поставщиком обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
Обязательство Заказчика по внесению авансового платежа, предусмотренное настоящим пунктом Контракта, считается исполненным с момента списания денежных средств в размере, указанном в настоящем пункте, с банковского счета Заказчика, указанного в разделе 14 Контракта.
2.8. Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного расчета за счет средств _______________ (например: бюджета Московской области). В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.
Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере Цены Контракта с банковского счета Заказчика, указанного в разделе 14 Контракта.
2.9. Оплата Цены Контракта (ИЛИ (если в пункте 2.7 Контракта предусмотрен аванс) — оставшейся после выплаты аванса части Цены Контракта) производится Заказчиком на основании надлежащим образом оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта приемки-передачи товара в соответствии с пунктом 4.13 Контракта и товарно-транспортных накладных (пункт 4.10 Контракта) в течение ___ (___) банковских дней с даты выставления Поставщиком счета на оплату Цены Контракта.
2.10. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата товара производится Заказчиком только после поставки последней части, входящей в комплект.
2.11. (данный пункт включается в случае, когда в конкурсной документации или документации об аукционе предусмотрена предоплата (аванс)
В случае отказа Поставщика от исполнения принятых на себя по Контракту обязательств по поставке товара аванс возвращается в течение 5 (пяти) банковских дней со дня направления Заказчиком соответствующего требования о возврате аванса Поставщику.
Отказ Поставщика от исполнения своих обязательств возможен только в связи с существенными нарушениями условий Контракта Заказчиком.
2.12. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) по срокам исполнения контракта и (или) по количеству товара, объему работ или услуг, предусмотренных контрактом.
2.13. (ВАРИАНТ I) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту после перечисления Поставщиком соответствующего размера неустойки.
(ВАРИАНТ II) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки, а также осуществляет перечисление суммы неустойки в доход бюджета Московской области на основании платежного документа, оформленного Заказчиком, с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки. (При реализации ВАРИАНТА II Заказчикам следует руководствоваться письмом Министерства финансов Российской Федерации от 26.12.2011 N 02-11-00/5959.)

3. Сроки поставки

3.1. В рамках исполнения Контракта поставка товара Заказчику осуществляется в соответствии с Графиком поставки (приложение N 2 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью Контракта.
3.2. Одновременно с подписанием Контракта Стороны обязаны подписать График поставки.
3.3. Срок исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту в полном объеме "__" ________ 20___ г.
3.4. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств сторон, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

4. Порядок приемки товаров

4.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном настоящим Контрактом и постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:
"О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" N П-7 от 25 апреля 1966 г.;
"О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" N П-6 от 15 июня 1965 г.
4.2. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки (если последняя не зафиксирована в Графике поставки (приложение N 2 к Контракту).
4.3. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.
4.4. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в Техническом задании (приложение N 3 к Контракту), являющемся неотъемлемой частью Контракта.
При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в Техническом задании (приложение N 3 к Контракту). В этом случае изменение Контракта оформляется в порядке, установленном в пункте 12.4 Контракта.
4.5. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного товара — международным стандартам упаковки.
4.6. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.
4.7. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
4.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.
4.9. Уборка и вывоз упаковки производится силами и за счет Поставщика.
4.10. В день поставки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, Акт приемки-передачи товара, составленный по форме приложения N 4 к Контракту, подписанный Поставщиком, в двух экземплярах, сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.11. В течение ___ (___) дней после получения от Поставщика документов, указанных в пункте 4.10 Контракта, Заказчик с особенностями, установленными Федеральным законом N 44-ФЗ, вправе назначить экспертизу результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта с оформлением экспертного заключения.
4.11. В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение ___ (___) дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков товара.
В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан в течение ___ (___) дней заменить некачественный товар товаром, соответствующим условиям Контракта.
4.12. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар в течение ___ (___) дней с момента заявления Заказчиком такого требования.
4.13. По итогам приемки товара при наличии документов, указанных в пункте 4.10 Контракта, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара Заказчик в течение ___ рабочих дней с момента поставки товара подписывает Акт приемки-передачи товара в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику (в случае, если поставка осуществляется по подведомственным учреждениям: каждое подведомственное учреждение подписывает экземпляр акта на основании доверенности Заказчика).

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в статье 4 Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.
5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по Контракту.
5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.
5.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом N 44-ФЗ.
5.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемых товаров, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку товаров в соответствии с условиями Контракта.
5.2.2. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленных товаров.
5.2.3. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать подписания в соответствии с пунктом 4.13 Контракта Заказчиком Акта приемки-передачи товаров по Контракту.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии с разделом 2 Контракта.
5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц — субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества товаров по Контракту.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках Контракта.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с условиями Контракта.
5.4.2. (данный пункт включается в случае, когда в извещении об осуществлении закупки установлено требование к поставщику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций)
Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в случае если Поставщик не является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией.
5.4.3. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и (или) документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие таких документов предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром.
5.4.4. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего почтового адреса в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса почтовым адресом Поставщика будет считаться адрес, указанный в Контракте.
5.4.6. В случае если размер цены контракта составляет или выше 100 млн. рублей, Поставщик предоставляет Заказчику информацию о своих выгодоприобретателях, единоличном исполнительном органе хозяйственного общества (директоре, генеральном директоре, управляющем, президенте и др.), членах коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителе (директоре, генеральном директоре) учреждения или унитарного предприятия либо об иных органах управления юридических лиц участников закупки путем указания фамилий, имен, отчеств (при наличии) таких лиц с учетом положений Федерального закона "О персональных данных".
5.4.7. В случае если размер цены контракта составляет или выше 100 млн. рублей, Поставщик предоставляет Заказчику информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены контракта.
5.4.8. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Поставщик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию, в течение всего срока исполнения Контракта.
6.2. Качество товара, поставляемого по Контракту, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям Контракта, изложенным в Техническом задании (приложение N 3 к Контракту).
6.3. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества Поставщика и гарантию качества производителя в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.
Гарантийный срок на поставляемый товар определяется в Техническом задании (приложение N 3 к Контракту).
Наличие гарантии качества удостоверяется передачей Поставщиком Заказчику соответствующих гарантийных талонов (сертификатов) или проставлением соответствующих записей на маркировочном ярлыке поставленного товара.
6.4. В период гарантийного срока Поставщика Поставщик обязуется за свой счет производить необходимый гарантийный ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Гарантийное обслуживание товара осуществляется Поставщиком с выездом на место установки оборудования в пределах Московской области в течение 48 часов с момента поступления письменной заявки Заказчика (или подведомственного ему учреждения). В случае невозможности произвести ремонт в течение 48 часов с момента поступления указанной в данном пункте заявки Заказчику (подведомственному ему учреждению) предоставляется аналогичное оборудование на время ремонта.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Контракта Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной части Цены Контракта.
За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств по Контракту, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере ________________________.
(Размер штрафа определяется в следующем порядке:
— 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
— 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
— 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
— 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей).
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле:

П = (Ц — B) x С,

где:
Ц — цена контракта;
B — стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;
С — размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

где:
— размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП — количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

где:
ДП — количество дней просрочки;
ДК — срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50-100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа является фиксированным и составляет _________________________.
(Размер штрафа определяется в следующем порядке:
— 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
— 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
— 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
— 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.)
7.4. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.5. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.
7.6. (данный пункт включается в случае, когда в извещении об осуществлении закупки установлено требование к поставщику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций)
За неисполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, Поставщик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8. Порядок расторжения Контракта

8.1. Контракт может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством.
8.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:
8.2.1. При существенном нарушении Контракта Поставщиком.
8.2.2. В случае просрочки поставки товара более чем на _____________.
8.2.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле Контракта.
8.2.4. В случае установления факта предоставления банковской гарантии, не соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации.
8.2.5. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика — юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.
8.2.6. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
8.2.7. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2.8. _________________________________.
8.2.9. _________________________________.
8.3. (данный пункт включается в случае, когда в конкурсной документации или документации о закрытом аукционе, документации об аукционе в электронной форме предусмотрена предоплата (аванс)
Поставщик обязан возвратить Заказчику на указанный им банковский счет аванс, выданный в соответствии с Контрактом, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента расторжения настоящего Контракта. Момент расторжения Контракта определяется в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.
8.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
8.5. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
8.6. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товаров, переданных Поставщиком.

9. Обеспечение исполнения Контракта

9.1. Принять к сведению, что Поставщик внес обеспечение исполнения Контракта на сумму ________ рублей, определенную в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, в форме ___________ (безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)) (в случае если в пункте 2.1 Контракта Цена Контракта указана в иностранной валюте, обеспечение исполнения Контракта также устанавливается в соответствующей валюте).
9.2. Принять к сведению, что Поставщик внес обеспечение гарантии Поставщика на товар на сумму _________ рублей в форме ______________ (безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).
9.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе Контракта.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Поставщиком предоставлена банковская гарантия, не соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации.
9.4. Обеспечение исполнения Контракта распространяется в том числе на обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по Контракту, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.
9.5. Обеспечение исполнения контракта возвращается Поставщику при условии надлежащего исполнения Поставщиком всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение ____ банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в этом письменном требовании, в случае внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также обстоятельств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.
10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
10.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.
11.3.1. Претензия должна быть направлена другой Стороне в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
11.3.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
11.3.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

12. Срок действия, порядок изменения Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до "__" __________ 20__ г.
12.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия Контракта, указанного в пункте 12.1 Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.
12.3. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов.
12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Реестре контрактов. Соответствующие изменения должны быть зарегистрированы Заказчиком в указанном реестре контрактов в течение 3 (трех) дней со дня их подписания обеими Сторонами.

13. Прочие условия

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в разделе 14 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
13.2. (ВАРИАНТ I — при заключении Контракта по итогам проведения конкурса, закрытого аукциона, запроса котировок, размещения заказа у единственного поставщика)
Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
(ВАРИАНТ II — при заключении Контракта по итогам аукциона в электронной форме)
Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70 Федерального закона N 44-ФЗ (дополнительно Стороны вправе оформить Контракт в письменном виде в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме).
13.3. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
13.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются: приложение N 1 "Спецификация поставляемых товаров", приложение N 2 "График поставки", приложение N 3 "Техническое задание", приложение N 4 "Форма Акта приемки-передачи товара".
13.5. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчиком и Поставщиком является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:Почтовый адрес: Почтовый адрес:Юридический адрес: Юридический адрес:Реквизиты: Реквизиты:Заказчик: Поставщик:_________ (____________) _________ (_____________)М.П. М.П.

Приложение N 1 к Контракту N ___ от "__" ______ 20__ г.

Форма

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

Наименование товара
Страна происхождения
Ед. изм.
Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)
НДС в руб.
Количество
Сумма в руб. (с учетом НДС)
Сумма НДС в руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
Итого

ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:____________/________/ ___________/____________/"__" ________ 20__ г. "__" ________ 20__ г.М.П. М.П.

Приложение N 2 к Контракту N ___ от "__" ______ 20__ г.

Форма

ГРАФИК ПОСТАВКИ

N п/п
Наименование товара
Ед. изм.
Кол-во
Срок исполнения поставки
Примечание
1
2
3
4
5
6

ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:____________/________/ ____________/____________/"__" ________ 20__ г. "__" ________ 20__ г.М.П. М.П.

Приложение N 3 к Контракту N ___ от "__" ______ 20__ г.

Форма

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

N п/п
Наименование товара
Соответствие действующим стандартам и нормативно-технической документации
Гарантийный срок
Срок службы товара
Срок годности
Остаточный срок годности на момент поставки
1
2
3
4
5
6
7

ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:____________/________/ ____________/____________/"__" ________ 20__ г. "__" ________ 20__ г.М.П. М.П.

Приложение N 4 к Контракту N ___ от "__" ______ 20__ г.

Форма

 АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВг. _________________ "____" __________ 20____ г. ___________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", (наименование организации)в лице ___________________________________________________________________, (должность, Ф.И.О.)действующего на основании ________________________________________________, (Устава, Положения, Доверенности)с одной стороны, и _______________________________________________________, (наименование организации)именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице _______________________________, (должность, Ф.И.О.)действующего на основании ________________________________________________, (Устава, Положения, Доверенности)с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий Акт онижеследующем: 1. В соответствии с государственным контрактом (гражданско-правовымдоговором) N _________ от "__" _______ 20__ г. (далее - Контракт) Поставщиквыполнил обязательства по поставке товаров (и оказанию сопутствующихуслуг), а именно:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Фактическое качество товаров (и сопутствующих услуг) соответствует(не соответствует) требованиям Контракта:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Вышеуказанные поставки согласно Контракту должны быть выполнены"__" _______ 20__ г., фактически выполнены "__" _______ 20__ г. 4. Недостатки товаров (и сопутствующих услуг) выявлены/не выявлены_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиямиКонтракта ________________________________________________________________. 6. В соответствии с пунктом __________ Контракта сумма штрафных санкцийсоставляет _____________ (указывается порядок расчета штрафных санкций). Общая стоимость штрафных санкций составит: ___________________________. 7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику с учетом удержанияштрафных санкций, составляет _____________________________________________. 8. Результаты работ по Контракту:Сдал: Принял:ПОСТАВЩИК: ЗАКАЗЧИК:____________/________/ ____________/____________/М.П. М.П.

Приложение N 2 к распоряжению Комитета по конкурентной политике Московской области от 9 января 2014 г. N 50-01-2/14

ТИПОВАЯ ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) КОНТРАКТА (ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ) НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД) (НУЖД БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НУЖД МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) КОНТРАКТ (ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР) N ____ на выполнение работ (оказание услуг) ______________________

Московская областьг. ____________________ "__" ________ 20__ г.

_________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________, действующего(ей) на основании ___________________, с одной стороны, и ____________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), место нахождения; для индивидуальных предпринимателей — фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц — фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемый в дальнейшем "Подрядчик (Исполнитель)", в лице ___________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее — Федеральный закон N 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской области, на основании результатов осуществления закупки Московской области _____________ (путем проведения конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений или осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), протокол _____________ N _______ от _________ г., заключили настоящий государственный (муниципальный) контракт (гражданско-правовой договор) (далее — Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик (Исполнитель) обязуется выполнить работы (оказать услуги) по _______________ в соответствии с Техническим заданием (приложение N 1 к Контракту) в объеме, установленном в Сметной документации (приложение N 2 к Контракту) (далее — Сметная документация) (далее — работы (услуги), а Заказчик обязуется принять результат работ (услуг) и оплатить его (их) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет _______ (_____) рублей ___ (___) копеек, в том числе НДС — _____%, _______ (______) рублей _____ (___) копеек (далее — Цена Контракта), является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и Федеральным законом N 44-ФЗ.
(в случае если в конкурсной документации или документации о закрытом аукционе, документации об аукционе в электронной форме предусмотрено формирование цены контракта в иностранной валюте, Цена Контракта устанавливается в соответствующей валюте) (в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке).
2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации (в случае установления Цены Контракта в валюте: по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на день платежа, но не выше, чем курс, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату заключения Контракта).
2.3. Цена Контракта указана с учетом всех расходов Подрядчика (Исполнителя), связанных с выполнением работ (оказанием услуг), и всех расходов на перевозку, страхование, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости сторонних организаций и третьих лиц и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Контракта.
2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта.
2.5. (данный пункт включается в Контракты на выполнение работ (оказание услуг), относящихся к сфере деятельности субъектов естественных монополий)
В случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на работы, услуги субъектов естественных монополий.
2.6. (данный пункт включается в случае, когда в конкурсной документации или документации о проведении конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений или осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) предусмотрена предоплата (аванс)
Заказчик производит выплату авансового платежа Подрядчику (Исполнителю) на банковский счет, указанный в разделе 14 Контракта, в размере _____ процентов от Цены Контракта, что составляет __________ рублей ____ копеек, в течение ___ (___) банковских дней со дня выставления Подрядчиком (Исполнителем) счета на перечисление авансового платежа, но не ранее включения сведений о настоящем Контракте в реестр контрактов в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ (далее — Реестр контрактов), доведения лимитов бюджетных обязательств до Заказчика и после предоставления Подрядчиком (Исполнителем) обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
Обязательство Заказчика по внесению авансового платежа, предусмотренное настоящим пунктом Контракта, считается исполненным с момента списания денежных средств в размере, указанном в настоящем пункте, с банковского счета Заказчика, указанного в разделе 14 Контракта.
2.7. Заказчик оплачивает работы (услуги) Подрядчика (Исполнителя), выполненные (оказанные) в соответствии с настоящим Контрактом, путем перечисления Цены Контракта (за вычетом авансового платежа, выплаченного Заказчиком в соответствии с п. 2.6 настоящего Контракта (Данное положение включается в п. 2.7 в случае, если в п. 2.6 Контракта предусмотрена выплата авансового платежа Заказчиком) на банковский счет Подрядчика (Исполнителя), реквизиты которого указаны в разделе 14 Контракта, за счет средств _______________ (Например: бюджета Московской области) на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами настоящего Контракта Акта сдачи-приемки работ (услуг), составленного по форме приложения N 3 к настоящему Контракту, в течение ___ (___) банковских дней с даты выставления Подрядчиком (Исполнителем) счета на оплату Цены Контракта.
2.8. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счетов Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.9. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) по срокам исполнения контракта и (или) по количеству товара, объему работ или услуг, предусмотренных контрактом.
2.10. (ВАРИАНТ I) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (Исполнителем) обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту после перечисления Подрядчиком (Исполнителем) соответствующего размера неустойки.
Страницы документа:

Добавить комментарий