Без рубрики

Об утверждении Регламента взаимодействия Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы и государственных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Департамента, по претензионно-исковой работе

Распоряжение Департамента капитального ремонта жилищного фонда г. Москвы от 30.03.2009 N 07-14-48/9

Cтр. 1
В целях выполнения п. 6.20 постановления Правительства Москвы от 27 января 2009 года N 50-ПП "О ходе реализации городской целевой программы по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2008-2014 гг.":
1. Утвердить Регламент взаимодействия Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы и государственных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Департамента, по претензионно-исковой работе (приложение).
2. Руководителям подведомственных учреждений обеспечить организацию претензионно-исковой работы в строгом соответствии с утвержденным Регламентом.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента Елистратова И.Г.

Руководитель Департамента А.Л. Кескинов

Приложение к распоряжению Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы от 30 марта 2009 г. N 07-14-48/9

РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕПАРТАМЕНТА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДА МОСКВЫ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДОМСТВЕННОМ ПОДЧИНЕНИИ ДЕПАРТАМЕНТА, ПО ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВОЙ РАБОТЕ

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент принят в целях выполнения п. 6.20 постановления Правительства Москвы от 27 января 2009 г. N 50-ПП "О ходе реализации городской целевой программы по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2008-2014 гг." и определяет порядок взаимодействия Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы, ГУ "УКРиС", ГУ ДКР по АО и ГУ "Жилкооперация" при организации претензионно-исковой работы в рамках реализации городской целевой программы по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2008-2014 гг. (далее — Программа).

2. Задачи

Задачами взаимодействия Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы, ГУ "УКРиС", ГУ ДКР по АО и ГУ "Жилкооперация" являются:
2.1. Правовое обеспечение претензионно-исковой работы при реализации Программы.
2.2. Установление единообразной практики урегулирования споров.
2.3. Ведение единого реестра по претензионно-исковой работе в рамках реализации Программы.
2.4. Осуществление мониторинга за исполнением судебных актов по государственным контрактам.
2.5. Своевременное предоставление информации о подрядных организациях, государственные контракты с которыми расторгнуты в судебном порядке, в антимонопольный орган для внесения в реестр недобросовестных поставщиков.

3. Порядок взаимодействия Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы, ГУ "УКРиС", ГУ ДКР по АО и ГУ "Жилкооперация" при внесудебном урегулировании споров

3.1. При выявлении нарушения обязательств по государственным контрактам со стороны подрядных организаций в зависимости от характера нарушения ГУ ДКР по АО и ГУ "Жилкооперация" применяется одна из следующих форм реагирования в соответствии с условиями государственного контракта:
— направление уведомления об устранении нарушения соответствующего обязательства по государственному контракту;
— направление претензии по качеству работ;
— направление претензии об уплате штрафных санкций;
— направление проекта соглашения о расторжении государственного контракта.
Обязанность по направлению уведомлений об устранении нарушения соответствующего обязательства по государственному контракту и претензии по качеству работ лежит на ГУ ДКР по АО и ГУ "Жилкооперация". Срок подготовки и направления указанных документов в адрес подрядных организаций составляет 2 (два) рабочих дня с момента обнаружения соответствующего нарушения.
При направлении претензии о взыскании штрафных санкций с организаций, нарушивших обязательства по государственным контрактам, представляется на согласование в ГУ "УКРиС" расчет размера штрафных санкций согласно типовой форме (приложение N 17) с приложением копий документов, обосновывающих правомерность выставления претензии. Представление необходимых документов юридическим службам ГУ ДКР по АО и ГУ "Жилкооперация" со стороны технических служб регламентируется внутренними документами организации.
Срок согласования расчета размера штрафных санкций в ГУ "УКРиС" составляет 2 (два) рабочих дня с момента поступления документов в ГУ "УКРиС".
При принятии решения о досрочном расторжении государственного контракта проект указанного соглашения о расторжении направляется на согласование в ГУ "УКРиС" с приложением документов, обосновывающих правомерность и обоснованность досрочного расторжения государственного контракта, а также расчет суммы денежных средств, подлежащих уплате одной из сторон.
Срок согласования проекта соглашения о расторжении государственного контракта в ГУ "УКРиС" составляет 2 (два) рабочих дня с момента поступления документов в ГУ "УКРиС".
Сотрудники юридических служб ГУ ДКР по АО и ГУ "Жилкооперация" проводят работу по единообразному составлению документов, удостоверяющих наличие нарушения обязательств по государственному контракту, техническими службами организации при осуществлении технического надзора на объектах.
3.2. Еженедельно, каждый вторник, ГУ ДКР по АО и ГУ "Жилкооперация" представляют в адрес ГУ "УКРиС" информацию в виде аналитической справки (приложение N 15) о направленных (находящихся в стадии подготовки к направлению) в адрес подрядных организаций уведомлениях/претензиях с сопроводительным письмом, подписанным руководителем учреждения, для обобщения данной информации в единой базе по претензионно-исковой работе.

4. Порядок взаимодействия Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы, ГУ "УКРиС", ГУ ДКР по АО и ГУ "Жилкооперация" при судебном рассмотрении спора

4.1. В случае просрочки исполнения требований по претензиям со стороны подрядных организаций на срок более 10 рабочих дней ГУ "УКРиС", ГУ ДКР по АО и ГУ "Жилкооперация" обеспечивают судебное взыскание задолженности. ГУ "УКРиС" осуществляет контроль за своевременным взысканием задолженности по данным, полученным в результате мониторинга информации, содержащейся в единой базе претензионно-исковой работы. Рекомендации ГУ "УКРиС" по направлению в Арбитражный суд города Москвы материалов по взысканию денежных средств должны быть направлены в ГУ ДКР по АО и ГУ "Жилкооперация" в течение 2 (двух) дней.
В случае принятия решения о нецелесообразности направления материалов о взыскании задолженности в арбитражный суд ГУ ДКР по АО и ГУ "Жилкооперация" представляют в адрес ГУ "УКРиС" пояснительную записку за подписью руководителя учреждения с обоснованием указанного решения.
4.2. На основании документов, использованных при составлении уведомления/претензии, в соответствии с информацией о рассмотренных ранее делах той же категории (реестр претензионно-исковой работы) ГУ ДКР по АО и ГУ "Жилкооперация" составляют и подают в Арбитражный суд города Москвы исковое заявление для взыскания задолженности либо досрочного расторжения государственного контракта.
Подготовленный проект искового заявления с приложениями передается в ГУ "УКРиС" для согласования. Срок согласования и возврата проекта искового заявления составляет 2 (два) рабочих дня.
4.3. На всех стадиях рассмотрения дел по искам ГУ ДКР по АО и ГУ "Жилкооперация" к подрядным организациям, дел по искам подрядных организаций к ГУ ДКР по АО и ГУ "Жилкооперация" должностные лица ГУ ДКР по АО и ГУ "Жилкооперация" обеспечивают своевременное направление в ГУ "УКРиС" всех документов, относящихся к делу, в том числе поступивших к ним по почтовому адресу, не позднее дня, следующего за днем их поступления.
4.4. В случае вынесения судом судебного постановления, затрагивающего интересы истца, ГУ ДКР по АО и ГУ "Жилкооперация" при необходимости принимают исчерпывающие меры по своевременному исполнению или обжалованию судебных актов.
4.5. Еженедельно, каждый вторник, ГУ ДКР по АО и ГУ "Жилкооперация" представляют в адрес ГУ "УКРиС" информацию в виде аналитической справки по утвержденной форме о судебных спорах по нарушениям государственных контрактов подрядными организациями с сопроводительным письмом, подписанным руководителем учреждения, для обобщения данной информации в единой базе по претензионно-исковой работе.
4.6. Сотрудники юридической службы ГУ "УКРиС" еженедельно в четверг обобщают информацию по претензионно-исковой работе и направляют соответствующую информацию в Отдел правового обеспечения Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы.
4.7. В случае невозможности присутствия сотрудника ГУ ДКР по АО и ГУ "Жилкооперация" в судебном заседании по уважительной причине (отпуск, болезнь) ГУ ДКР по АО и ГУ "Жилкооперация" сообщают ГУ "УКРиС" об этом факте не позднее 2 дней до даты судебного заседания и передают в установленном порядке представителю ГУ "УКРиС", уполномоченному на ведение дела в Арбитражном суде города Москвы, материалы судебного дела.

5. Порядок взаимодействия Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы, ГУ "УКРиС", ГУ ДКР по АО и ГУ "Жилкооперация" при внесении подрядных организаций в реестр недобросовестных поставщиков

5.1. В случае вынесения Арбитражным судом города Москвы решения о расторжении государственного контракта в связи с существенным нарушением подрядной организацией условий контракта ГУ ДКР по АО и ГУ "Жилкооперация" направляют документы в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти в соответствии со ст. 19 Федерального закона N 94-ФЗ от 21.07.2005 "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" для внесения данной организации в реестр недобросовестных поставщиков.
5.2. Копии документов об исполнении требований ст. 19 Федерального закона N 94-ФЗ от 21.07.2005, заверенные руководителем учреждения, ГУ ДКР по АО и ГУ "Жилкооперация" в срок не позднее 1 (одного) дня с момента сдачи/получения направляют ГУ "УКРиС" для внесения данных в единую базу по претензионно-исковой работе.
5.3. ГУ "УКРиС" не позднее одного дня с момента внесения данных подрядной организации в единую базу сообщает об этом в Департамент капитального ремонта жилищного фонда города Москвы.

6. Заключительные положения

6.1. Сотрудники юридической службы ГУ "УКРиС" оказывают методические консультации, разрабатывают рекомендации и типовые документы по ведению претензионно-исковой работы.
6.2. Один раз в две недели ГУ "УКРиС", ГУ ДКР по АО и ГУ "Жилкооперация" проводят оперативные совещания по вопросам претензионно-исковой работы. О времени и месте проведения совещания ГУ "УКРиС" обязано сообщать дополнительно путем направления факсограммы.
6.3. Департамент капитального ремонта жилищного фонда города Москвы ежемесячно проводит совещания с подведомственными учреждениями по вопросам проделанной претензионно-исковой работы.
6.4. Все приложения к настоящему регламенту обязательны для применения всеми должностными лицами Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы, ГУ "УКРиС", ГУ ДКР по АО, ГУ "Жилкооперация" при ведении претензионно-исковой работы.

Приложение N 1 к Регламенту

 На бланке Государственного заказчика Генеральному директору ________________________ Наименование организации Ф.И.О. УВЕДОМЛЕНИЕ О НАРУШЕНИИ СРОКОВ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ "__" __________ 200__ г. между Государственным учреждением Департаментакапитального ремонта жилищного фонда по АО (Государственный заказчик) и____________ (Генподрядчик) был заключен Государственный контракт _________
на выполнение городского заказа по выполнению _____________________________ вид городского заказав многоквартирном доме по адресу: ____________________________ На сегодняшний день Вашей организацией срываются сроки выполненияработ согласно Графику производства работ.┌─────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────────────┐│Этап, подэтап│Дата окончания │Количество дней │Стоимость этапа, ││работ │работ по графику │просрочки │подэтапа без НДС с ││ │ │ │учетом тендерного ││ │ │ │снижения │├─────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│ │ │ │ │└─────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────────────┘ Просим Вас устранить отставание от графика в срок до___________________ (рекомендовано - не более 5 рабочих дней). В случае непринятия мер по устранению отставания от графика проведенияработ на Объекте в установленный срок к Вашей организации будут примененысанкции, предусмотренные заключенным Государственным контрактом.Директор Ф.И.О.

Приложение N 2 к Регламенту

 На бланке Государственного заказчика Генеральному директору ________________________ Наименование организации Ф.И.О. ПРЕДПИСАНИЕ ПО КАЧЕСТВУ РАБОТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ "__" __________ 200__ г. между Государственным учреждением Департаментакапитального ремонта жилищного фонда по АО/ГУ "Жилкооперация"(Государственный заказчик) и __________________ (Генподрядчик) был заключенГосударственный контракт _______________ на выполнение городского заказа по_______________________ в многоквартирном доме по адресу: _________________ вид городского заказа На вышеуказанном объекте зафиксировано низкое качество производимыхработ (наименование этапов, подэтапов работ), а также несоблюдениетехнологии производства работ по __________________ Просим Вас устранить выявленное нарушение до ___________ (рекомендовано- не более 5 рабочих дней). В случае непринятия мер по устранению нарушений на Объекте вустановленный срок к Вашей организации будут применены санкции,предусмотренные заключенным Государственным контрактом.Директор Ф.И.О.

Приложение N 3 к Регламенту

 На бланке Государственного заказчика Генеральному директору ________________________ Наименование организации Ф.И.О. ПРЕТЕНЗИЯ "__" _____________ 200__ г. между Государственным учреждениемДепартамента капитального ремонта жилищного фонда по АО/ГУ "Жилкооперация"(Государственный заказчик) и __________________________ (Генподрядчик) былзаключен Государственный контракт _______________ на выполнение городскогозаказа по _______________________ в многоквартирном доме по адресу: _______ вид городского заказа______________________________ Пунктом ____ Государственного контракта установлен срок окончания работна объекте - ________ По состоянию на "__" _____ 200_ года в соответствии сАктом простоя от ___ работы _______________ (наименование этапов, подэтаповработ) на данном объекте не ведутся/ведутся с просрочкой исполнения на ____(______) дней. Согласно п. _____________ Контракта за нарушение сроков выполнения работГенподрядчик уплачивает Государственному заказчику пеню в размере ________%
(______ процент) от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки. В соответствии со Справками о стоимости выполненных работ и затрат(локальной сметой) сумма работ _____ (наименование этапов, подэтапов работ)составляет _____ рублей ____ копейки (_____ рублей _____ копейки), с учетомтендерного снижения (___%) составляет _____ рублей ____ копейки (___ рублей______ копейки), без НДС 18% ______ составляет ______ рублей ______ копейки(______ рублей ______ копейки). Сумма работ по государственному контракту составляет _____ рублей _____копеек (_______ рублей ________ копеек). Соответственно сумма пени, подлежащая уплате _____________ за просрочкувыполнения обязательств, равна (расчет пени) ________ рубль _______ копейки(______ рубль ______ копейки). В соответствии с вышеизложенным ГУ Департамента капитального ремонтажилищного фонда города Москвы по АО (Государственный заказчик по Контракту)просит Вас в десятидневный срок с момента получения настоящей претензииоплатить сумму пени в соответствии с п. __ Государственного контракта N ___от "__" _______ 200__ г. в размере _____ рубль ______ копейки (______ рубль_____ копейка). В случае неуплаты суммы пени, предусмотренной Государственнымконтрактом, ГУ Департамента капитального ремонта жилищного фонда городаМосквы по АО будет вынуждено обратиться в Арбитражный суд города Москвы зазащитой своих прав и законных интересов в соответствии с п. 1 ст. 11, ст.12 Гражданского кодекса РФ, ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса РФ ип. __ Государственного контракта N ___ от "__" ________ 200__ г.Реквизиты: ______________________:Директор Ф.И.О.Главный бухгалтер Ф.И.О.

Приложение N 4.1 к Регламенту

СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА N ___ ОТ "__" ________ 200__ Г. НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО ЗАКАЗА ПО __________

г. Москва "__" _________ 200__ г.

Государственное учреждение Департамента капитального ремонта жилищного фонда по АО, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице директора __________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________ "__", именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице генерального директора ________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в связи с неисполнением/ ненадлежащим исполнением Генподрядчиком своих обязательств, предусмотренных Государственным контрактом N ___ от "__" ____________ 200__ г. на выполнение городского заказа по _____________, в соответствии с пп. 6.1 и 14.8 Государственного контракта заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Стороны договорились расторгнуть Государственный контракт N ___ от "__" ___________ 200__ г. на выполнение городского заказа по ________ с момента регистрации настоящего Соглашения в ЕАИСТ в порядке, предусмотренном действующим законодательством г. Москвы.
Настоящим Стороны признают, что основанием к расторжению Государственного контракта послужило неисполнение/ненадлежащее исполнение Генподрядчиком п. 6.1 Государственного контракта применительно к срокам выполнения работ по Контракту в соответствии с Графиком производства работ (приложение N 1 к Государственному контракту).
2. Генподрядчик в соответствии с п. 12.3 Государственного контракта в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания настоящего Соглашения перечисляет Государственному заказчику неустойку за неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств по срокам капитального ремонта Объекта в соответствии с этапами, установленными Графиком производства работ. Размер неустойки, подлежащей уплате в соответствии с настоящим Соглашением, составляет _____________ руб. и подтверждается подписанным Сторонами Расчетом неустойки, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
3. Стороны признают, что на дату расторжения Государственного контракта Генподрядчиком выполнены работы по Государственному контракту в объеме, указанном в Акте выверки объемов работ, фактически выполненных на Объекте N ____ от ___.___.200__ (приложение N 1 к настоящему Соглашению, далее по тексту — Акт выверки), а также в Акте приема-передачи выполненных на Объекте работ от N ______ от ___.___.200__ (далее по тексту — Акт приема-передачи). Стоимость фактически выполненных к моменту подписания настоящего Соглашения Генподрядчиком работ в соответствии со Сметой, составленной на основании Акта выверки и Акта приема-передачи, составляет __________ руб., в т.ч. НДС 18% _________
4. Стороны признают, что на дату расторжения Государственного контракта Государственным заказчиком перечислены Генподрядчику в качестве оплаты работ по Государственному контракту денежные средства в размере ______ (____) рублей, в т.ч. НДС 18% — _______ (_____) рублей.
5. Генподрядчик осуществил возврат суммы выплаченных в счет оплаты работ денежных средств Государственному заказчику, превышающей стоимость фактически выполненных работ на объекте, в размере ___________ рублей _____ коп.
6. Объект освобожден Генподрядчиком от строительного мусора, привлеченных к выполнению работ строительных машин и механизмов, иного принадлежащего Генподрядчику имущества и сдан Государственному заказчику по Акту; надлежащим образом выполненные к моменту расторжения Государственного контракта работы в порядке, предусмотренном статьей 7 Государственного контракта, сданы Государственному заказчику по Акту приема-передачи; полный комплект полученной в ходе исполнения Государственного контракта проектно-сметной документации, а также полный комплект оформленной Генподрядчиком в течение срока действия Государственного контракта исполнительной документации в соответствии с п. 6.1.27 Государственного контракта сданы Государственному заказчику по Акту.
7. С момента подписания настоящего Соглашения и/или предусмотренного п. 6 настоящего Соглашения Акта приема-передачи выполненных работ Генподрядчик несет гарантийные обязательства в объеме, определенном статьей 10 Государственного контракта.
8. Денежные средства, подлежащие уплате Государственному заказчику в соответствии с п. 2 настоящего Соглашения, перечисляются Генподрядчиком по следующим реквизитам:
 _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
9. Обязательства сторон, возникшие по Государственному контракту N ___ от "__" _______________ 200__ г. на выполнение городского заказа по _________, за исключением гарантийных обязательств Генподрядчика на выполненные до даты расторжения Контракта и принятые Заказчиком работы и использованные при их выполнении материалы, конструкции, оборудование, а также обязательств по перечислению суммы неустойки, прекращаются с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
10. За просрочку Генподрядчиком исполнения принятых на себя в соответствии с настоящим Соглашением обязательств Генподрядчик выплачивает Государственному заказчику неустойку из расчета 0,1% от подлежащей уплате Генподрядчиком в соответствии с настоящим Соглашением денежной суммы за каждый день просрочки.
11. Иных претензий относительно исполнения обязательств по Государственному контракту N __ от "__" __________ 200__ г. на выполнение городского заказа по ____________ Стороны друг к другу не имеют.
12. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, — по одному для каждой из сторон и вступает в силу с момента его регистрации в ЕАИСТ в порядке, предусмотренном действующим законодательством г. Москвы.
13. Приложения к настоящему Соглашению:
13.1. Приложение N 1 — Акт выверки объемов работ.
13.2. Приложение N 2 — Смета на основании акта выверки объемов работ.
13.3. Приложение N 3 — Акт сверки взаимных расчетов на момент подписания соглашения.
13.4. Приложение N 4 — Расчет процентов по неустойке.
 13.5. _________________________________________________________________ 14. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:Государственный заказчик:Генподрядчик:ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕНПОДРЯДЧИКЗАКАЗЧИК________________ ________________ Ф.И.О. Ф.И.О.

Приложение N 4.2 к Регламенту

РАСТОРЖЕНИЕ ГОСКОНТРАКТА ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН В СВЯЗИ С ОТКАЗОМ ЖИЛЬЦОВ ОТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ДАННАЯ ФОРМА ПРИМЕНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ Генподрядчик не приступил к выполнению работ на Объекте, аванс по письму-заявке не выплачивался.

СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА N ___ ОТ "__" _______ 200__ Г. НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО ЗАКАЗА ПО _____________

г. Москва "__" ________ 200__ г.

Государственное учреждение Департамента капитального ремонта жилищного фонда по АО, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице директора ________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________ "_____", именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице генерального директора ____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые "Стороны",
в связи с отказом жильцов многоквартирного дома, являющегося Объектом капитального ремонта в соответствии с Государственным контрактом N ___ от "__" _____ 200__ г., от капитального ремонта заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Стороны договорились расторгнуть Государственный контракт N __ от "__" _________ 200__ г. на выполнение городского заказа по ________ с момента регистрации настоящего Соглашения в ЕАИСТ в порядке, предусмотренном действующим законодательством г. Москвы.
Настоящим Стороны признают, что основанием к расторжению Государственного контракта послужил отказ жильцов многоквартирного дома, являющегося Объектом капитального ремонта в соответствии с Государственным контрактом N ___ от "__" ________ 200__ г., от капитального ремонта, что подтверждается Протоколом общего собрания жильцов многоквартирного дома по адресу ______________________ (приложение N 4 к настоящему Соглашению) от ___.___.200__
2. Стороны признают, что на дату расторжения Государственного контракта Генподрядчиком работы по Государственному контракту не производились.
3. Стороны признают, что на дату расторжения Государственного контракта Государственным заказчиком оплата работ по Государственному контракту, в том числе авансирование по письменному запросу Генподрядчика в порядке п. 3.6 Государственного контракта, не производилась.
4. Генподрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания настоящего Соглашения обязан освободить Объект от принадлежащего Генподрядчику имущества и сдать Объект Государственному заказчику по Акту; сдать Государственному заказчику по Акту полный комплект полученной в ходе исполнения Государственного контракта проектно-сметной документации.
5. Обязательства сторон, возникшие по Государственному контракту N ___ от "__" ___________ 200__ г. на выполнение городского заказа по _________, прекращаются с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
6. За просрочку Генподрядчиком исполнения принятых на себя в соответствии с настоящим Соглашением обязательств Генподрядчик выплачивает Государственному заказчику неустойку из расчета 0,01% от Цены Государственного контракта за каждый день просрочки.
7. Иных претензий относительно исполнения обязательств по Государственному контракту N _____ от "__" __________ 200__ г. на выполнение городского заказа по __________ Стороны друг к другу не имеют.
8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, — по одному для каждой из сторон и вступает в силу с момента его регистрации в ЕАИСТ в порядке, предусмотренном действующим законодательством г. Москвы.
9. Приложения к настоящему Соглашению:
9.1. Приложение N 1 — Акт выверки объемов работ.
9.2. Приложение N 2 — Смета на основании акта выверки объемов работ.
9.3. Приложение N 3 — Акт сверки взаимных расчетов на момент подписания соглашения.
9.4. Приложение N 4 — Протокол общего собрания жильцов многоквартирного дома по адресу ______________ от ___.___.200__
 9.5. __________________________________________________________________ 10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:Государственный заказчик:Генподрядчик:ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕНПОДРЯДЧИКЗАКАЗЧИК_____________________ ___________________ Ф.И.О. Ф.И.О.

Приложение N 4.3 к Регламенту

РАСТОРЖЕНИЕ ГОСКОНТРАКТА ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН В СВЯЗИ С ОТКАЗОМ ЖИЛЬЦОВ ОТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ДАННАЯ ФОРМА ПРИМЕНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ Генподрядчик не приступил к выполнению работ на Объекте, аванс по письму-заявке перечислен.

СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА N _______ ОТ "__" _________ 200__ Г. НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО ЗАКАЗА ПО ________

г. Москва "__" __________ 200__ г.

Государственное учреждение Департамента капитального ремонта жилищного фонда по АО, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице директора ________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________ "________", именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице генерального директора ____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые "Стороны",
в связи с отказом жильцов многоквартирного дома, являющегося Объектом капитального ремонта в соответствии с Государственным контрактом N _____ от "__" ________ 200__ г., от капитального ремонта заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Стороны договорились расторгнуть Государственный контракт N ______ от "__" ____________ 200__ г. на выполнение городского заказа по __________ с момента регистрации настоящего Соглашения в ЕАИСТ в порядке, предусмотренном действующим законодательством г. Москвы.
Настоящим Стороны признают, что основанием к расторжению Государственного контракта послужил отказ жильцов многоквартирного дома, являющегося Объектом капитального ремонта в соответствии с Государственным контрактом N ___ от "__" _________ 200__ г., от капитального ремонта, что подтверждается Протоколом общего собрания жильцов многоквартирного дома по адресу _________________ (приложение N 4 к настоящему Соглашению) от ___.___.200__
2. Стороны признают, что на дату расторжения Государственного контракта Генподрядчиком работы по Государственному контракту не производились.
3. Стороны признают, что на дату расторжения Государственного контракта Государственным заказчиком перечислен Генподрядчику аванс по письменному запросу Генподрядчика в порядке п. 3.6 Государственного контракта в размере _________ (______________) рублей, в т.ч. НДС 18% — ___________ (________) рублей.
4. Генподрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения настоящего Соглашения обязуется возвратить Государственному заказчику сумму выплаченного в соответствии с п. 3.6 Государственного контракта аванса в полном объеме.
5. Генподрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания настоящего Соглашения обязан освободить Объект от принадлежащего Генподрядчику имущества и сдать Объект Государственному заказчику по Акту; сдать Государственному заказчику по Акту полный комплект полученной в ходе исполнения Государственного контракта проектно-сметной документации.
6. Денежные средства, подлежащие уплате Государственному заказчику в соответствии с настоящим Соглашением, перечисляются Генподрядчиком по следующим реквизитам:
 _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
7. Обязательства сторон, возникшие по Государственному контракту N _____ от "__" ____________ 200__ г. на выполнение городского заказа по _____________, прекращаются с момента полного взаиморасчета между Сторонами, о чем Стороны составят Акт сверки взаимных расчетов.
8. За просрочку Генподрядчиком исполнения принятых на себя в соответствии с настоящим Соглашением обязательств Генподрядчик выплачивает Государственному заказчику неустойку из расчета 0,01% от Цены Государственного контракта за каждый день просрочки.
9. Иных претензий относительно исполнения обязательств по Государственному контракту N _______ от "__" ___________ 200__ г. на выполнение городского заказа по ________________ Стороны друг к другу не имеют.
10. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, — по одному для каждой из сторон и вступает в силу с момента его регистрации в ЕАИСТ в порядке, предусмотренном действующим законодательством г. Москвы.
11. Приложения к настоящему Соглашению:
11.1. Приложение N 1 — Акт выверки объемов работ.
11.2. Приложение N 2 — Смета на основании акта выверки объемов работ.
11.3. Приложение N 3 — Акт сверки взаимных расчетов на момент подписания соглашения.
11.4. Приложение N 4 — Протокол общего собрания жильцов многоквартирного дома по адресу ____________ от ____.____.200__
 11.5. _________________________________________________________________ 12. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:Государственный заказчик:Генподрядчик:ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕНПОДРЯДЧИКЗАКАЗЧИК____________________ ____________________ Ф.И.О. Ф.И.О.

Приложение N 4.4 к Регламенту

РАСТОРЖЕНИЕ ГОСКОНТРАКТА ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН В СВЯЗИ С ОТКАЗОМ ЖИЛЬЦОВ ОТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ДАННАЯ ФОРМА ПРИМЕНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ Генподрядчик приступил к выполнению работ на Объекте, аванс по письму-заявке не выплачивался.

СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА N _______ ОТ "__" _________ 200__ Г. НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО ЗАКАЗА ПО _______________

г. Москва "__" ____________ 200__ г.

Государственное учреждение Департамента капитального ремонта жилищного фонда по АО, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице директора _______________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________ "_____", именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице генерального директора ____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые "Стороны",
в связи с отказом жильцов многоквартирного дома, являющегося Объектом капитального ремонта в соответствии с Государственным контрактом N ______ от "__" ________ 200__ г., от капитального ремонта заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Стороны договорились расторгнуть Государственный контракт N _____ от "__" ___________ 200__ г. на выполнение городского заказа по _____________ с момента регистрации настоящего Соглашения в ЕАИСТ в порядке, предусмотренном действующим законодательством г. Москвы.
Настоящим Стороны признают, что основанием к расторжению Государственного контракта послужил отказ жильцов многоквартирного дома, являющегося Объектом капитального ремонта в соответствии с Государственным контрактом N ______ от "__" _________ 200__ г., от капитального ремонта, что подтверждается Протоколом общего собрания жильцов многоквартирного дома по адресу __________________________ (приложение N 4 к настоящему Соглашению) от ___._____.200__
2. Стороны признают, что на дату расторжения Государственного контракта Генподрядчиком выполнены работы по Государственному контракту в объеме, указанном в Акте выверки объемов работ, фактически выполненных на Объекте, N _____ от ___.___.200__ (приложение N 1 к настоящему Соглашению, далее по тексту — Акт выверки), а также в Акте приема-передачи выполненных на Объекте работ от N ________ от ___.___.200__ (далее по тексту — Акт приема-передачи). Стоимость фактически выполненных к моменту подписания настоящего Соглашения Генподрядчиком работ в соответствии со Сметой, составленной на основании Акта выверки, а также Акта приема-передачи, составляет _____ руб., в т.ч. НДС 18% ______
3. Стороны признают, что на дату расторжения Государственного контракта Государственным заказчиком оплата работ по Государственному контракту, в том числе авансирование по письменному запросу Генподрядчика в порядке п. 3.6 Государственного контракта, не производилась.
4. Государственный заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения от Генподрядчика счета на оплату, выставленного на основании надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих факт приемки выполненных работ, обязуется оплатить Генподрядчику фактически выполненные и принятые работы.
5. Генподрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания настоящего Соглашения обязан освободить Объект от строительного мусора, привлеченных к выполнению работ строительных машин и механизмов, иного принадлежащего Генподрядчику имущества и сдать Объект Государственному заказчику по Акту; сдать Государственному заказчику по Акту полный комплект полученной в ходе исполнения Государственного контракта проектно-сметной документации, а также полный комплект оформленной Генподрядчиком в течение срока действия Государственного контракта исполнительной документации в соответствии с п. 6.1.27 Государственного контракта.
6. С момента подписания настоящего Соглашения и/или предусмотренного п. 2 настоящего Соглашения Акта приема-передачи выполненных работ Генподрядчик несет гарантийные обязательства в объеме, определенном статьей 10 Государственного контракта.
7. Денежные средства, подлежащие уплате Генподрядчику в соответствии с настоящим Соглашением, перечисляются Государственным заказчиком по следующим реквизитам:
 _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
8. Обязательства сторон, возникшие по Государственному контракту N ____ от "__" ____________ 200__ г. на выполнение городского заказа по ___________ (за исключением гарантийных обязательств Генподрядчика на выполненные до даты расторжения Контракта и принятые Заказчиком работы и использованные при их выполнении материалы, конструкции, оборудование), прекращаются с момента полного взаиморасчета между Сторонами, о чем Стороны составят Акт сверки взаимных расчетов.
9. За просрочку Генподрядчиком исполнения принятых на себя в соответствии с настоящим Соглашением обязательств Генподрядчик выплачивает Государственному заказчику неустойку из расчета 0,01% от Цены Государственного контракта за каждый день просрочки.
За несвоевременное освобождение Генподрядчиком строительной площадки от принадлежащего ему имущества Генподрядчик несет ответственность в соответствии с п. 12.4 Государственного контракта.
10. Иных претензий относительно исполнения обязательств по Государственному контракту N ________ от "__" ___________ 200__ г. на выполнение городского заказа по __________________ Стороны друг к другу не имеют.
11. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, — по одному для каждой из сторон и вступает в силу с момента его регистрации в ЕАИСТ в порядке, предусмотренном действующим законодательством г. Москвы.
12. Приложения к настоящему Соглашению:
12.1. Приложение N 1 — Акт выверки объемов работ.
12.2. Приложение N 2 — Смета на основании акта выверки объемов работ.
12.3. Приложение N 3 — Акт сверки взаимных расчетов на момент подписания соглашения.
12.4. Приложение N 4 — Протокол общего собрания жильцов многоквартирного дома по адресу ___________________ от ___.___.200__
 12.5. _________________________________________________________________ 14. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:Государственный заказчик:Генподрядчик:ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕНПОДРЯДЧИКЗАКАЗЧИК______________________ _____________________ Ф.И.О. Ф.И.О.

Приложение N 4.5 к Регламенту

РАСТОРЖЕНИЕ ГОСКОНТРАКТА ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН В СВЯЗИ С ОТКАЗОМ ЖИЛЬЦОВ ОТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ДАННАЯ ФОРМА ПРИМЕНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ Генподрядчик приступил к выполнению работ на Объекте. Аванс по письму-заявке перечислен.

СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА N ____ ОТ "__" _________ 200__ Г. НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО ЗАКАЗА ПО _____________

г. Москва "__" __________ 200__ г.

Государственное учреждение Департамента капитального ремонта жилищного фонда по АО, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице директора __________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и __________________ "__________", именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице генерального директора, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые "Стороны",
в связи с отказом жильцов многоквартирного дома, являющегося Объектом капитального ремонта в соответствии с Государственным контрактом N _______ от "__" _______ 200__ г., от капитального ремонта заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Стороны договорились расторгнуть Государственный контракт N ___ от "__" _________ 200__ г. на выполнение городского заказа по _______________ с момента регистрации настоящего Соглашения в ЕАИСТ в порядке, предусмотренном действующим законодательством г. Москвы.
Настоящим Стороны признают, что основанием к расторжению Государственного контракта послужил отказ жильцов многоквартирного дома, являющегося Объектом капитального ремонта в соответствии с Государственным контрактом N _____ от "__" ____________ 200__ г., от капитального ремонта, что подтверждается Протоколом общего собрания жильцов многоквартирного дома по адресу __________________ (приложение N 4 к настоящему Соглашению) от ____.____.200__
2. Стороны признают, что на дату расторжения Государственного контракта Генподрядчиком выполнены работы по Государственному контракту в объеме, указанном в Акте выверки объемов работ, фактически выполненных на Объекте, N _______ от ____.____.200__ (приложение N 1 к настоящему Соглашению, далее по тексту — Акт выверки), а также в Акте приема-передачи выполненных на Объекте работ от N _______ от ____.____.200__ (далее по тексту — Акт приема-передачи). Стоимость фактически выполненных к моменту подписания настоящего Соглашения Генподрядчиком работ в соответствии со Сметой, составленной на основании Акта выверки и Акта приема-передачи составляет ___________ руб., в т.ч. НДС 18% _______________
3. Стороны признают, что на дату расторжения Государственного контракта Государственным заказчиком перечислены Генподрядчику в качестве оплаты работ по Государственному контракту, в том числе аванс по письменному запросу Генподрядчика в порядке п. 3.6 Государственного контракта, денежные средства в размере _____________ (______) рублей, в т.ч. НДС 18% — ________ (_____________________) рублей.
4. Генподрядчик (Государственный заказчик) в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения настоящего Соглашения (с момента получения от Генподрядчика счета на оплату, выставленного на основании надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих факт приемки выполненных работ) обязуется возвратить Государственному заказчику (Генподрядчику) сумму выплаченных в счет оплаты работ денежных средств, превышающую стоимость фактически выполненных работ на объекте (оплатить Генподрядчику фактически выполненные работы в части, не покрытой суммой предшествующих платежей, произведенных в счет оплаты работ, включая перечисленный в порядке п. 3.6 Государственного контракта аванс), в размере ___________ рублей _________ коп.
5. Генподрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания настоящего Соглашения обязан освободить Объект от строительного мусора, привлеченных к выполнению работ строительных машин и механизмов, иного принадлежащего Генподрядчику имущества и сдать Объект Государственному заказчику по Акту; сдать Государственному заказчику по Акту полный комплект полученной в ходе исполнения Государственного контракта проектно-сметной документации, а также полный комплект оформленной Генподрядчиком в течение срока действия Государственного контракта исполнительной документации в соответствии с п. 6.1.27 Государственного контракта.
6. С момента подписания настоящего Соглашения и/или предусмотренного п. 2 настоящего Соглашения Акта приема-передачи выполненных работ Генподрядчик несет гарантийные обязательства в объеме, определенном статьей 10 Государственного контракта.
7. Денежные средства, подлежащие уплате Государственному заказчику (Генподрядчику) в соответствии с настоящим Соглашением, перечисляются Генподрядчиком (Государственным заказчиком) по следующим реквизитам:
 _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
8. Обязательства сторон, возникшие по Государственному контракту N ____ от "__" _________ 200__ г. на выполнение городского заказа по ____________ (за исключением гарантийных обязательств Генподрядчика на выполненные до даты расторжения Контракта и принятые Заказчиком работы и использованные при их выполнении материалы, конструкции, оборудование), прекращаются с момента полного взаиморасчета между Сторонами, о чем Стороны составят Акт сверки взаимных расчетов.
9. За просрочку Генподрядчиком исполнения принятых на себя в соответствии с настоящим Соглашением обязательств Генподрядчик выплачивает Государственному заказчику неустойку из расчета 0,01% от Цены Государственного контракта за каждый день просрочки.
За несвоевременное освобождение Генподрядчиком строительной площадки от принадлежащего ему имущества Генподрядчик несет ответственность в соответствии с п. 12.4 Государственного контракта.
10. Иных претензий относительно исполнения обязательств по Государственному контракту N _______ от "__" ____________ 200__ г. на выполнение городского заказа по _____________________ Стороны друг к другу не имеют.
11. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, — по одному для каждой из сторон и вступает в силу с момента его регистрации в ЕАИСТ в порядке, предусмотренном действующим законодательством г. Москвы.
12. Приложения к настоящему Соглашению:
12.1. Приложение N 1 — Акт выверки объемов работ.
12.2. Приложение N 2 — Смета на основании акта выверки объемов работ.
12.3. Приложение N 3 — Акт сверки взаимных расчетов на момент подписания соглашения.
12.4. Приложение N 4 — Протокол общего собрания жильцов многоквартирного дома по адресу ______________________ от ____.____.200__
 12.5. _________________________________________________________________ 14. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:Государственный заказчик:Генподрядчик:ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕНПОДРЯДЧИКЗАКАЗЧИК______________________ _____________________ Ф.И.О. Ф.И.О.

Приложение N 4.6 к Регламенту

РАСТОРЖЕНИЕ ГОСКОНТРАКТА ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН В СВЯЗИ С НАРУШЕНИЕМ ГЕНПОДРЯДЧИКОМ ТРЕБОВАНИЙ ПО КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

ДАННАЯ ФОРМА ПРИМЕНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ к моменту подписания соглашения Генподрядчик устранил дефекты в срок, установленный Предписанием по качеству (оснований для взыскания неустойки нет).

СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА N ______ ОТ "__" ________ 200__ Г. НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО ЗАКАЗА ПО _________

г. Москва "__" ___________ 200__ г.

Государственное учреждение Департамента капитального ремонта жилищного фонда по АО, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице директора __________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и ____________ "__________", именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице генерального директора ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Генподрядчиком своих обязательств, предусмотренных Государственным контрактом N __________ от "__" __________ 200__ г. на выполнение городского заказа по _________________, в соответствии с пп. 6.1 и 14.8 Государственного контракта заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Стороны договорились расторгнуть Государственный контракт N _____ от "__" _________ 200__ г. на выполнение городского заказа по _______________ с момента регистрации настоящего Соглашения в ЕАИСТ в порядке, предусмотренном действующим законодательством г. Москвы.
Настоящим Стороны признают, что основанием к расторжению Государственного контракта послужило неисполнение/ненадлежащее исполнение Генподрядчиком п. 6.1 Государственного контракта применительно к качеству работ и/или технологии проведения работ в соответствии с требованиями Государственного контракта, проектной документации, стандартов, строительных норм и правил, а также иных действующих на территории РФ и города Москвы нормативно-правовых актов. Перечень ненадлежащим образом выполненных Генподрядчиком работ установлен подписанным Сторонами Актом об обнаружении дефектов и недоделок N _____ от "__" _____________ _____ г., а также Предписанием Государственного заказчика по качеству работ N ____ от "__" _____________ ____ г.
2. Стороны признают, что на дату расторжения Государственного контракта Генподрядчиком надлежащим образом выполнены работы по Государственному контракту в объеме, указанном в Акте выверки объемов работ, фактически выполненных на Объекте, N _____ от ____.____.200__ (приложение N 1 к настоящему Соглашению, далее по тексту — Акт выверки), а также в Акте приема-передачи выполненных на Объекте работ от N _________ от ____.____.200__ (далее по тексту — Акт приема-передачи). Стоимость фактически выполненных к моменту подписания настоящего Соглашения Генподрядчиком работ в соответствии со Сметой, составленной на основании Акта выверки и Акта приема-передачи, составляет ______________________ руб., в т.ч. НДС 18% _________
3. Стороны признают, что на дату расторжения Государственного контракта Государственным заказчиком перечислен Генподрядчику аванс по письменному запросу Генподрядчика в порядке п. 3.6 Государственного контракта в размере ___________ (_______________________) рублей, в т.ч. НДС 18% — ________ (_______________) рублей.
4. Стороны признают, что на дату расторжения Государственного контракта Государственным заказчиком перечислены Генподрядчику в качестве оплаты работ по Государственному контракту денежные средства в размере _________ (_________________________) рублей, в т.ч. НДС 18% — _______ (_____________) рублей.
5. Генподрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Соглашения обязан освободить Объект от строительного мусора, привлеченных к выполнению работ строительных машин и механизмов, иного принадлежащего Генподрядчику имущества и сдать Объект Государственному заказчику по Акту; сдать Государственному заказчику по Акту полный комплект полученной в ходе исполнения Государственного контракта проектно-сметной документации, а также полный комплект оформленной Генподрядчиком в течение срока действия Государственного контракта исполнительной документации в соответствии с п. 6.1.27 Государственного контракта.
6. С момента подписания настоящего Соглашения и/или предусмотренного п. 6 настоящего Соглашения Акта приема-передачи выполненных работ Генподрядчик несет гарантийные обязательства в объеме, определенном статьей 10 Государственного контракта.
7. Денежные средства, подлежащие уплате Государственному заказчику в соответствии с настоящим Соглашением, перечисляются Генподрядчиком по следующим реквизитам:
 _______________________________________________________________________
8. Обязательства сторон, возникшие по Государственному контракту N ____ от "__" _______________ 200__ г. на выполнение городского заказа по _______________, за исключением гарантийных обязательств Генподрядчика на выполненные до даты расторжения Контракта и принятые Заказчиком работы и использованные при их выполнении материалы, конструкции, оборудование, а также обязательств по перечислению суммы неустойки, прекращаются с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
9. За просрочку Генподрядчиком исполнения принятых на себя в соответствии с настоящим Соглашением обязательств Генподрядчик выплачивает Государственному заказчику неустойку из расчета 0,1% от подлежащей уплате Генподрядчиком в соответствии с настоящим Соглашением денежной суммы за каждый день просрочки.
10. Иных претензий относительно исполнения обязательств по Государственному контракту N _____ от "__" ___________ 200__ г. на выполнение городского заказа по _____________________ Стороны друг к другу не имеют.
11. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, — по одному для каждой из сторон и вступает в силу с момента его регистрации в ЕАИСТ в порядке, предусмотренном действующим законодательством г. Москвы.
12. Приложения к настоящему Соглашению:
12.1. Приложение N 1 — Акт выверки объемов работ.
12.2. Приложение N 2 — Смета на основании акта выверки объемов работ.
12.3. Приложение N 3 — Акт сверки взаимных расчетов на момент подписания соглашения.
12.4. Приложение N 4 — Расчет процентов по неустойке.
12.5. Приложение N 5 — Акт об обнаружении дефектов и недоделок N ______ от "__" ____________ _____ г.
12.6. Приложение N 6 — Предписание Государственного заказчика по качеству работ N _____ от "__" ________ ___ г.
 12.7. _________________________________________________________________ 13. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:Государственный заказчик:Генподрядчик:ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕНПОДРЯДЧИКЗАКАЗЧИК______________________ _____________________ Ф.И.О. Ф.И.О.

Приложение N 4.7 к Регламенту

РАСТОРЖЕНИЕ ГОСКОНТРАКТА ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН В СВЯЗИ С НАРУШЕНИЕМ ГЕНПОДРЯДЧИКОМ ТРЕБОВАНИЙ ПО КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

ДАННАЯ ФОРМА ПРИМЕНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ к моменту подписания соглашения Генподрядчик устранил дефекты, но с нарушением срока, установленного Предписанием (взыскание неустойки по п. 12.4 Госконтракта).

СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА N _____ ОТ "__" _________ 200__ Г. НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО ЗАКАЗА ПО ________________

г. Москва "__" _____________ 200__ г.

Государственное учреждение Департамента капитального ремонта жилищного фонда по АО, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице директора ______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________ "___", именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице генерального директора ____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Генподрядчиком своих обязательств, предусмотренных Государственным контрактом N ________ от "__" __________ 200__ г. на выполнение городского заказа по ________, в соответствии с пп. 6.1 и 14.8 Государственного контракта заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Стороны договорились расторгнуть Государственный контракт N ______ от "__" __________ 200__ г. на выполнение городского заказа по _______________ с момента регистрации настоящего Соглашения в ЕАИСТ в порядке, предусмотренном действующим законодательством г. Москвы.
Настоящим Стороны признают, что основанием к расторжению Государственного контракта послужило неисполнение/ненадлежащее исполнение Генподрядчиком п. 6.1 Государственного контракта применительно к качеству работ и/или технологии проведения работ в соответствии с требованиями Государственного контракта, проектной документации, стандартов, строительных норм и правил, а также иных действующих на территории РФ и города Москвы нормативно-правовых актов. Перечень ненадлежащим образом выполненных Генподрядчиком работ установлен подписанным Сторонами Актом об обнаружении дефектов и недоделок N ______ от "__" ___________ ____ г., а также Предписанием Государственного заказчика по качеству работ N _____ от "__" _____________ ____ г.
2. Стороны признают, что на дату расторжения Государственного контракта Генподрядчиком надлежащим образом выполнены работы по Государственному контракту в объеме, указанном в Акте выверки объемов работ, фактически выполненных на Объекте, N ________ от ____.____.200__ (приложение N 1 к настоящему Соглашению, далее по тексту — Акт выверки), а также в Акте приема-передачи выполненных на Объекте работ от N ________ от ____.____.200__ (далее по тексту — Акт приема-передачи). Стоимость фактически выполненных к моменту подписания настоящего Соглашения Генподрядчиком работ в соответствии со Сметой, составленной на основании Акта выверки и Акта приема-передачи составляет _______________ руб., в т.ч. НДС 18% ______
3. Стороны признают, что на дату расторжения Государственного контракта Государственным заказчиком перечислен Генподрядчику аванс по письменному запросу Генподрядчика в порядке п. 3.6 Государственного контракта в размере _________ (_______________) рублей, в т.ч. НДС 18% — ______ (____________) рублей.
4. Стороны признают, что на дату расторжения Государственного контракта Государственным заказчиком перечислены Генподрядчику в качестве оплаты работ по Государственному контракту денежные средства в размере ________ (_________) рублей, в т.ч. НДС 18% — _________ (__________) рублей.
5. Генподрядчик в соответствии с п. 12.4 Государственного контракта в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания настоящего Соглашения перечисляет Государственному заказчику неустойку за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных Актом об обнаружении дефектов и недоделок N ______ от "__" ____________ ____ г., а также Предписанием по качеству работ N _______ от "__" __________ ____ Размер неустойки, подлежащей уплате в соответствии с настоящим Соглашением, составляет _____________ руб. и подтверждается подписанным Сторонами Расчетом неустойки, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6. Генподрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Соглашения обязан освободить Объект от строительного мусора, привлеченных к выполнению работ строительных машин и механизмов, иного принадлежащего Генподрядчику имущества и сдать Объект Государственному заказчику по Акту; сдать Государственному заказчику по Акту полный комплект полученной в ходе исполнения Государственного контракта проектно-сметной документации, а также полный комплект оформленной Генподрядчиком в течение срока действия Государственного контракта исполнительной документации в соответствии с п. 6.1.27 Государственного контракта.
Страницы документа:

Добавить комментарий